挖掘機租賃合同集合15篇
隨著人們對法律的瞭解日益加深,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?下面是小編為大家整理的挖掘機租賃合同,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
挖掘機租賃合同1
承租人:____________________(以下簡稱甲方)
出租方:____________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則,就甲方租賃乙方裝置事宜,經友好協商,達成如下協議:
一、裝置配置
乙方將卡特320B履帶式挖掘機裝置租賃給甲方使用,數量一套,操作人員一名。工地位於龍騰花園。專案名稱:龍騰花園。
二、租金計算和支付方法
1.該裝置的租金按小時計算,每小時租金為人民幣元整(大寫)
2.裝置到達甲方施工現場後,每天工作並簽收,每月月底累計一次,以報告形式送甲方備案。
3.租金每月結算一次,結算日期為月末。甲方必須在月結日後十日內付清當月租金,不得拖欠。如甲方逾期未付清全部租金,乙方將每天收取所欠租金總額3%的滯納金。並有權停止使用該裝置。在裝置停工期間,甲方應向乙方支付因延期工作造成的經濟損失,在甲方支付全部租金之前,甲方不得使用裝置。
4.甲方每月以現金形式支付給乙方,乙方不負責提供發票。
三、甲方的責任和權利
1.協助乙方做好施工現場裝置的安全和保管工作,防止被盜。
2.甲方必須每月給乙方裝置三天作為裝置維護的工作時間,機械裝置應在業餘時間進行維護和修理。如因乙方自身裝置原因無法正常開工,甲方有權要求乙方調撥其他裝置進行更換。
四、乙方的責任和權利
1.挖掘機配備一名操作員為甲方服務..
2、負責裝置維修、保養、加油、輔助加油及其相應費用。
3.乙方操作人員必須服從甲方專案的合理安排,做好與乙方的團結工作,認真完成合同約定的任務。如果甲方無故不服從甲方的排程,甲方有權要求更換操作人員。
4.乙方作業者有權拒絕不符合挖掘技術要求的挖掘作業。
5.在租賃期內,乙方的服務僅限於租賃裝置的執行,乙方對甲方的工程質量、工程進度和工程材料不承擔任何連帶責任。
五、其他協議
1.未經乙方同意,甲方不得以任何方式將乙方的裝置轉租或轉讓給其他工地作為抵押,由此造成的一切損失由甲方承擔..
2.如果甲方提供的安全設施和保護不牢固,或因違章指揮造成裝置和操作人員的安全事故,由甲方承擔全部責任。乙方操作人員違章操作造成裝置和人員安全事故的,由乙方操作人員負責。
3.租賃終止前,甲方必須提前5天電話通知乙方,以便雙方完成裝置退出和租金結算。
4.本合同未盡事宜,由雙方協商解決,並附協議。如有爭議或協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式兩份,甲方執一份,乙方執一份。每份副本具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:____________________
甲方代表:____________________
__________年__________月__________日
乙方:____________________
乙方代表:____________________
__________年__________月__________日
挖掘機租賃合同2
出租人(以下簡稱甲方)
單位(或個人)名稱:
法定代表人:
永久地址:
電話號碼:
承租人(以下簡稱乙方)
單位(或個人)名稱:
法定代表人:
永久地址:
電話號碼:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》、《行政法》等相關法律法規,簽訂本合同。
一、租賃內容:
乙方因施工需要向甲方租用日產小松PC120挖掘機一臺,投入XX鄉三元村水磨壩施工。租賃期內,租賃機械裝置的所有權完全屬於甲方,乙方僅擁有租賃機械裝置的使用權,沒有所有權。乙方不得擅自將機器轉租給他人,不得將甲方的機器裝置轉讓、抵押或委託給第三方。乙方向甲方承諾,在租賃期內,租賃的機器裝置只在本合同規定的作業場所施工。
二、租賃期限:
租賃期限暫定為三個月,即20xx年1月1日至20xx年3月31日。租賃期滿後,如乙方需要繼續租賃甲方機械,雙方協商簽訂延期合同。
三、租金結算方式及工作要求:
1、租賃機械裝置租金按月計算,不足一個月按日計算(即月租金除以30天為日租金:25000、00元÷30天=833、33元/天)。
2、支付方式:每月租金應在當月月底前結清,乙方必須按時向甲方支付租金。
3、甲方保證每月224小時(加班120、00小時)將機器裝置出租給乙方正常使用(元/小時計算),甲方每月有兩天時間維修機械裝置。如果甲方機械裝置故障影響乙方施工時間少於28天,甲方必須延遲彌補相應天數。
4、如果由於惡劣天氣或乙方原因導致當月機械裝置工作時間不足,乙方應照常向甲方支付月圓租金,甲方租金不得隨意扣除。
5、甲方負責向乙方提供1—2名機械裝置操作人員,操作人員的工資由甲方承擔。
四、雙方的責任:
1、甲方保證向乙方提供良好的租賃裝置,甲方和乙方將每月討論並確定維修和保養機械裝置的時間。
2、如果甲方租賃的機械裝置在施工現場施工中出現故障,操作人員和乙方負責人必須通過電話通知甲方,甲方應派專業人員進行維修,維修費用由甲方承擔、、
3、乙方的專案必須有完善的審批程式。甲方機械因相關法律、法規和行政處罰被扣留或處罰的,乙方應負責處理和解決扣留事宜,並賠償甲方機械超過乙方租賃期限的租金、、
4、租賃期內,乙方應加強安全生產,確保甲方機械裝置的安全和操作人員的人身安全。如果乙方施工現場有危險,乙方應督促操作人員注意安全。如乙方施工人員指揮失誤,造成甲方機械裝置和操作人員安全事故,乙方應負責賠償一切經濟損失。
5、乙方有責任向經營者介紹施工現場。如果施工現場埋有地下水管和電纜,乙方施工人員未及時通知操作人員,造成經濟損失,乙方應負責賠償。
6、在租賃期內,乙方應向甲方免費提供合格的機械裝置燃料。甲方應負責鬥齒、鬥銷和其他機械附件油的消耗、維護和其他費用。
7、租賃期內,乙方租賃機械裝置操作人員,宿舍生活費由乙方免費提供。
8、在租賃期內,乙方應派專人看守機器裝置。
五、機械裝置操作員職責:
租賃機械裝置的操作人員必須服從乙方施工人員的指揮和工作安排。沒有工作安排時,操作人員不得擅自離開施工現場回家。如果請假,必須安排好值班人員,並徵得施工現場施工人員的同意後才能離開。
六、合同爭議和終止:
1、本合同未盡事宜,雙方應通過友好協商解決。如有爭議,如雙方協商不能達成一致,任何一方均可向施工所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同自雙方法定代表人簽字之日起生效。合同期滿,租賃費結清後,本合同自動廢止。
出租方(甲方)簽字:_____
法定代表人:_____
開戶行:_____
承租人(乙方)簽字:_____
法定代表人:_____
開戶行:_____
合同簽訂日期:_____年_____月_____日
挖掘機租賃合同3
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》的基本原則,結合本工程具體情況,雙方經友好、平等地協商,達成以下協議,望雙方真誠合作、共同遵守。
一、工程地點合同模板格式:
二、機械名稱:挖掘機 。
三、工程內容:
四、租賃方式:按工作小時租賃。
五、租賃單價:每小時 元,大寫 。
六、結算方式:按甲方確認的實際工作時間結算,結算管理須有現場負責人、技術負責人、專案經理簽字,加蓋工地專案章生效,缺其中一項,不能結算。合同模板工程完成後付清。
七、甲方責任:
1、負責機械施工現場指揮排程。
2、負責機械工作時間計量。
3、若乙方機械人員合同模板圖片不服從甲方指揮,甲方有權中止合同。
八、乙方責任:
1、乙方人員必須服從甲方施工現場指揮人員的合同模板格式規範圖片安排,按時上下班,對不聽從甲方指揮的機械人員,甲方有權要求更換。
2、嚴格按機械操作規程進行操作,嚴禁他人隨便操作機械,如有違反後果自負,租用期間發生的合同模板格式規範一切安全事故乙方承擔全部責任,甲方概不負責。
3、乙方負責挖掘機的維修和保養工作,保持車況良好,每月累計合同模板大全維修時間不超過48小時,機械看管,機械進入工地後的損壞,機件及油料的丟失,均由乙方承擔;乙方承擔油料供應和油料費用。
4、在機械施工中,乙方應自行了解熟悉工作環境,由操作失誤所造成的一切後果均由乙方負責(如地下管線、空中線路合同模板簡單等)。
5、乙方提供與合同模板圖片租賃費用等額的稅合同模板格式票,滿足甲方合同模板簡單單位財務制度要求。
6、乙方負責機械進出場費用。
7、乙方負責其機械操作合同模板下載人員安全生產合同模板文明施工教育。
8合同模板圖片、乙方配合甲方搞好工作計量工作。
9、乙方負責機械保養,配備足夠機租房合同模板械操作人員,滿足工地合同模板格式24小時連續施工的要求。
10、乙方自行協調地方關係。
11、乙方負責機械操作員生活費和被褥。
九、其他約定:
1、乙方機械操作人員不配合甲方指揮,若有毆打辱罵甲方人員、業主、監理的現象,每次,甲方罰乙方人民幣伍仟元合同模板格式規範圖片,結算時從其機械費中扣除。
2、乙方機械連續維修時間超過2小時,乙方及時調整機械,以便施工,其中合同模板圖片產生的費用由乙方負責,並扣除當天的工程款。
3、若由乙方機械原因造成停工,給甲方造成的損失,由乙方承擔。
4、合同模板格式機械的停放由甲方根勞動合同模板據施工需要統一安排。
十、其合同模板簡單它未盡事宜雙方協商解決,經雙方認可簽證的其他檔案和本協議具有同等效力。
十一、本合同一式2租房合同模板份,甲方執1份,乙合同模板格式規範方執1份。自簽訂之日起生效合同模板,工程完工結算後失效。
甲 方: 乙 方:
負責人: 負責人:
日期: 年 月 日
挖掘機租賃合同4
出租方:(以下簡稱甲方)__________
承租方:(以下簡稱乙方)__________
根據《中華人民共和國合同法》之規定,甲乙雙方本著平等、互利、共同發展的原則,就乙方租用甲方裝置事宜,經雙方友好協商,達成如下協議:
裝置配置
一、甲方將小松反剷挖掘機裝置,數量一臺,操作工人二名,租賃給乙方興山縣黃糧鎮低丘崗地改造工程專案部使用。
二、保證金
乙方在裝置到達工地當日,必須向甲方支付保證金萬元整。保證金不抵扣租金,合同期滿後,雙方進行合同結算,甲方扣除乙方應付款項後,多退少補,互不拖欠。
租金計算及付款方式
三、此裝置按小時計算租金,每小時租金為元整。
按每月小時向乙方收取此租金。
2、租金每月結算一次,乙方必須在每月結算日後三日之內支付當月全額租金,不得拖欠。如乙方逾期未付清全額租金,甲方每天將按所欠租金總額的3%收取滯納金。並有權停止裝置的.使用,裝置停止期間乙方照付租金,直至乙方付清全額租金後方能使用該裝置。
3、乙方每月以轉賬方式付款給甲方(賬號附後),甲方不負責提供發票。
四、甲方職責和權利
1、挖掘機配備壹名操作工人為乙方服務至合同期滿。
2、負責裝置的維修、保養、輔油及其相應費用,負責為裝置提供所需要的柴油。
3、甲方操作人員必須服從乙方工程合理的排程,隨叫隨到,與乙方搞好團結,認真完成合同所約定的任務。若無故不服從乙方排程,乙方則有權要求更換該操作人員。
4、甲方操作人員有權拒絕不符合挖掘技術要求的挖掘操作。
5、租賃期間,甲方的服務僅限於租賃裝置的操作,對乙方的工程質量,工程進度,工程材料不承擔任何連帶責任。
6、租賃期間,乙方無論因任何原因造成工期停頓,無論時間長短,甲方仍將按時向乙方計收租金。
五、乙方職責和權利
1、負責甲方裝置的簽收與保管,遺失,損壞照價賠付。
2、保障裝置及操作人員的安全,加強安全管理,對施工安全負全責,並負責安排操作人員的食宿並承擔其費用。
3、乙方每月必須給甲方裝置三天時間作為裝置的維修保養工時,若因甲方裝置自身原因,超出三天保養時間。乙方有權扣除超出時間的相應租金。乙方每月以轉帳方式付款給甲方,帳號附後。
六、其他約定
1、裝置的進退場費用由乙方全部承擔,進場時由乙方支付車,退場時由方再現金支付元給,由甲方自行負責找拖車運輸。運費的承擔標準:
1、租賃期小於2個月,或單程拖車運費大於1000元,往返路費有乙方承擔;
2、租賃期大於3個月時,拖車所需往返路費由甲乙方各承擔一次;
2、未經甲方同意,乙方不得以任何方式將甲方裝置作為抵押轉租或轉運其他工地使用,由此造成的損失由乙方全部承擔。
3、在合同終止前,乙方必須提前5天電話告知甲方,以便雙方作好裝置退場和租金結算工作,若因為乙方原因使甲方裝置在合同終止當日未能及時退場,則視為乙方續租,甲方將計收租金直至裝置離場之日為止。
4、挖掘機在退場時,乙方應積極協助甲方,向甲方提供便利退場條件,因民事糾紛或債權、債務而延期退場的,乙方按延期日曆天數追付甲方費用。
5、其它:
6、本合同未盡事宜,雙方協商解決,並附協議。如有糾紛或協商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟。
7、本合同一式份。每份均具同等法律效力,雙方簽字蓋章之日生效。
甲方: __________
甲方代表:_______________
地址:_______________
電話:_______________
開戶行:_______________
帳號:_______________
戶名:_______________
乙方:_______________
乙方代表:_______________
地址:_______________
電話:_______________
開戶行:_______________
帳號:_______________
戶名:_______________
簽定時間及地點:_______________
挖掘機租賃合同5
出租方(甲方):
承租人(乙方):
目前,甲方向乙方租賃一臺挖掘機(帶破碎錘)
新安鎮曹憲村龍寮屯路路基1(從楊灣路口到龍湖屯)。8公里;路基1將在新安鎮李楠村天風屯路(年寧至天風屯)進行修復。為明確甲乙雙方的權利、義務和經濟責任,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經雙方協商一致,達成如下協議:
1.租賃期內,乙方應向甲方支付裝置租賃費。所有其他費用,如附件、燃料、維護、往返拖航和觀光,均由甲方承擔..
二、租金支付方式
兩路路基修復費用2萬元(¥20xx0)。00元)人民幣。機器到達施工現場後,乙方應向甲方支付人民幣20xx元(¥20xx)。00元);甲方完成修剪1。路基填築8公里後,乙方應向甲方支付5000元人民幣(¥5000)。00元);甲方進入另一條道路開始修復路基,乙方應向甲方支付人民幣20xx元(¥20xx)。00元);甲方完成所有路基後,乙方一次性付清剩餘的11000元(¥11000)。00元)給甲方..
三、施工要求和工期
1.路基修整施工按當前道路寬度進行,增加四車道。
2.工期25天,20xx年8月22日至20xx年9月18日。
四.租賃期內,甲方隨機操作人員必須服從乙方現場施工人員的安排和指揮,盡職盡責,未經乙方同意不得離崗,但乙方不得強迫操作人員違章冒險,由此造成的事故由乙方負全部責任。因甲方操作人員操作不當造成的事故,甲方應負全部責任。
5.工程竣工後,甲方應提前通知乙方進行現場驗收,並準備退出。
不及物動詞違約責任
(1)甲方的違約責任
1.因使用和管理不當,強行違章冒險作業,擅自拆除而造成租賃機械的損壞和損失,由甲方承擔全部責任。
2.甲方擅自轉租機器或未經乙方同意安排人員擅自操作機器。
發生機械事故,或使用機械進行違法活動,給乙方造成經濟損失或其他損失的,甲方應予以賠償,乙方有權解除合同。
3.如果甲方中途退出,未能按合同規定修復路基,乙方有權不向甲方支付剩餘款項..
4.如挖掘機在運輸過程中發生安全事故,甲方應負全部責任,與乙方無關..
七.本合同未盡事宜,由雙方共同協商補充,補充條款與本合同具有同等法律效力。雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議,可自行協商解決。如果協商不成,他們可以申請仲裁。
八、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方代表簽字。專案完成,剩餘資金全部結清後,本合同自然失效。
九.本合同的簽訂地點為:
甲方(簽字蓋章)和乙方(簽字蓋章)
電話:電話:
簽署日期:
簽署日期:
挖掘機租賃合同6
你上訴人:_________________(刑事案件被告人、刑事自訴案件自訴人、刑事附帶民事案件原告人或被告人)
(姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業或工作單位和職務、住址等基本情況)
被上訴人:_________________(刑事自訴案件自訴人或被告人、刑事附帶民事案件原告人或被告人,刑事公訴案件被告人提出上訴則不列被上訴人)
(姓名等基本情況)
上訴人因_______________一案,不服(高法1988年解釋上訴狀應寫明上訴人收到裁判文書的時間,宜寫在此處——華氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________號刑事判決(或裁定),現提出上訴。
上訴請求
(具體的上訴請求)
上訴理由
(對一審判決或裁定不服的具體內容,闡明上訴的理由和法律依據)
此致
_________________人民法院
上訴人:_________________
代書人:_________________
_____年_____月_____日
挖掘機租賃合同7
出租方:__________________有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:_____________________
通訊地址:_______________________
聯絡方式:_______________________
銀行戶頭:_______________________
銀行卡號:________________________
承租方:__________________有限公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:_____________________
通訊地址:_______________________
聯絡方式:_______________________
簽定日期:_____年____月____日
簽定地點:________________________
依據《中華人民共和國經濟合同法》,為明確雙方的責任、權利、義務,保障雙方的合法利益,本著平等自願,誠實守信的原則,經雙方共同協商達成本合同,並嚴格遵守。
第一條、合同內容、承包方式
1、合同內容:甲方租賃_______臺(型號為:________的)挖掘機給乙方。
2、承包方式:甲方出租機械,乙方自行負責挖掘機司機。
第二條、合同價款及結算方式
1、合同價款
本租賃內容為統一合同單價,按每臺挖掘機每月______元,機械使用費、機械維修費、機械用油費、挖掘機司機工資、福利、勞保和其它費用均由乙方自行承擔,工程量按實際使用月數進行計算。
2、結算程式及付款方式
①、結算程式:乙方使用後,統計出使用期數,並與甲方進行核實,確認後按合同結算要求進行結算。
②、付款方式:乙方每月月底向甲方結算租賃費,如需重新協定結算方式,則應於租賃合同後附加協定,並以附加協定為主。
附加協定:__________________________________。
第三條、合同期限
裝置租賃期限為_______年,即自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前_________日內,重新簽訂合同。
第四條、雙方權利義務
1、甲方權利義務
1)挖掘機所有權歸甲方,乙方不得以任何方式對第三方進行抵押或轉讓。
2)甲方提供工作效能良好的機械,承擔正常的機械磨損,但不負責機械維修。
2、乙方權利義務
1)因乙方原因造成甲方裝置損壞或丟失,責任由乙方承擔。
3)當發生機械丟失或不可維修的損壞時,乙方應及時通知甲方。
4)乙方按合同及時支付機械租賃費。
5)乙方負責機械使用費、機械維修費、機械用油費、挖掘機司機工資、福利、勞保和其它費用。
6)在使用過程中,造成的第三方人員安全事故由乙方負責。
7)乙方歸還甲方機械時,應保證機械具備良好使用效能,如不可使用時,乙方需維修該機械至可使用效能。
第五條、裝置使用地點、工程專案、工作內容和施工地點
1.乙方因經營需要,有意租賃甲方現有挖掘機機械裝置,甲方表示同意。甲方為乙方提供的裝置只允許乙方在________________用於_________工程。
2.工程專案:_________________________
3.工作內容:_________________________
4.施工地點:_________________________
第六條、押金
經雙方協商,出租方收取承租方押金_________元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。
第七條、裝置的驗收、安裝、除錯、使用、保養、維修管理等均由承租方自行負責。
第八條、租賃機械的毀損和滅失
1.承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損(正常損耗不在此內)和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。
2.在租賃機械發生毀損和滅失時,承租方應立即通知出租方,出租方有權選擇下列方式之一,由承租方負責處理並承擔其一切費用。
(1)將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。
(2)更換與租賃機械同等型號,效能的部件或配件使其能正常使用。
(3)當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時,承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額,賠償出租方。
第九條違約責任
1.承租方延遲支付裝置進場費或者延遲預付機械租費時,出租方裝置將延遲進場功停機。
2.未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除合同,任何一方違反本合同約定,都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
3.承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時,出租方有權採取下列措施:
(1)要求承租方及時付清租費和其他費用,並要求承租方賠償出租方的損失。
(2)終止本合同,收回租賃裝置,並要求承租方賠償出租方的一切損失。
第十條、爭議解決
1、雙方在履行合同過程中發生爭議時,首先應友好協商解決,協商不成時,可通過以下方式解決:可以向有關部門調解,當事人不願和解、調解或者和解調解不成的,雙方可以向甲方所在地的仲裁委員會申請仲裁。
2、未盡事宜,雙方協商解決。
第十一條、其他條款
本合同經雙方簽字蓋章生效;使用完畢租賃款項結清後合同自動終止。本合同如有未盡事宜,雙方應本著實事求是的原則協商解決。本合同一式叄份甲方兩份,乙方壹份。
出租方(公章):__________________承租方(公章):__________________
法定代表人(簽章):_____________法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日________年______月______日
挖掘機租賃合同8
甲方:__________________
乙方:__________________
經甲乙雙方協商一致,本著互惠互利的原則,特訂立如下合同:
1、甲方向乙方租用挖掘機一臺,租期定為個月。三個月未完成入場費的,甲方支付單次入場費,三個月以上的,乙方支付入場費。
2、機器租賃方式(月租)甲方租賃乙方挖掘機工作時間包括機械行走時間,乙方每月機械保養維修累計時間從每天折扣金額中扣除。挖掘機每月租金為27000元(大寫:貳萬柒仟元整)
3、以上月租為乙方挖掘機、剷鬥月租。甲方如有斷貨,按每小時累計斷貨量計算。
4、挖掘機租賃期限超過當月後,不足十天的按十天計算,超過十天的按二十天計算,超過二十天的按一個月計算,超過一個月的按一天計算(注:每天九百元)。
5、付款方式:協議簽訂後,挖掘機每三個月結算一次,租賃之日起十個工作日內付清全款。
6、機械和操作人員的安全:甲方負責現場施工措施,如地下管道、電纜、架空電線等。以確保乙方的機械安全。乙方的機械操作人員必須服從甲方管理人員的正確指揮和安排,但甲方管理人員應保證在施工過程中乙方機械操作人員的生命安全和機械安全,以及因甲方施工人員指揮不當造成的一切事故,均由甲方承擔。甲方應保證乙方不工作時的機械安全,並對所有損壞負責。
七、甲方免費負責挖掘機的柴油和司機的食宿,乙方負責機器的輔助用油和維護。
八、甲方租用乙方的挖掘機,只能在甲方的施工現場作業,甲方無權擅自將挖掘機轉移到其他施工現場。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字後生效,每份具有同等法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
乙方(公章):___________________
法定代表人(簽名):___________________
挖掘機租賃合同9
甲方(承租人):
乙方(出租方):
根據《經濟合同法》的有關規定,為明確雙方的權利和義務,經雙方協商,達成如下協議:
一、租賃機械的名稱、規格和型號:
乙方向甲方提供一臺挖掘機日立230,用於甲方承擔的太中銀鐵路工程衡山隧道的施工..
二.雙方的義務:
1.甲方負責場地平整和驗收;
2.乙方應遵守甲方和業主規定的各項管理制度和規範;
3.乙方必須持有相關證明,以確保甲方使用該車。乙方負責駕駛安全和第三方安全責任保險;
4.乙方自有車載司機應做好機械裝置的日常維護工作,確保車輛處於良好狀態;
5.甲、乙雙方應做好各自的安全保護和管理,因乙方指派的司機駕駛不當或違章操作而造成的任何損壞和事故,出租方應負責..
6.乙方必須保證24小時隨叫隨到,並保證甲方用車。
三.租賃期限:
乙方車輛進場後,工程從乙方裝置進場之日起完成。
四.裝置施工的內容和地點:出口工區的棄土場由乙方自行平整和佈置。
五、租賃費用:租金1500元/天(一千伍佰元/天),竣工後支付。燃料費用由甲方承擔,所有其他費用由乙方承擔..
六、違約責任:
1.乙方不服從甲方統一安排,因非法經營給甲方造成損失的,按價賠償;
2.乙方不得擅自退車,否則不支付租賃費。
七.甲方每月維修保養便道,需要租賃挖掘機。所有未來零星租賃應根據本合同條款和單價執行。
八.本合同引起的任何爭議應由雙方協商解決。協商不成的,按合同法處理,申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
九.本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份,其他未盡事宜,由雙方協商補充,補充條款與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽名):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
在___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
挖掘機租賃合同10
xxx公司裝置租賃合同
專案名稱:xxxxxx
甲方:xxxxxx
乙方:xxxxxx
合同簽定時間:xxxxxx
附件:必須配備液壓炮頭,自帶司機,操作手持有特種操作證;
狀況:裝置各項效能必須完好,液壓系統和機械系統工作效能必須完好。
二、裝置使用地點及工作內容
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內容:
4、必須保證白班和夜班兩班施工人員,每班人數不得少於1人,司機必須有操作證。要求工作人員年齡在50歲以下,身體健康,無心臟病等疾病。
三、承包方式和單價
1、租賃價格
(1)反剷租賃單價按每xx萬元/臺/月,不足月按每天xx元計取;按月進行計量,不足一個月按天折算計量。
(2)工程量按實結算。
2、租賃單價包死,不作任何調整。
3、油料供應:由甲方提供,裝置配件與保養耗材由乙方提供 。
4、計量方式:
四、工程工期
1、工期為天,乙方按甲方要求安排租賃裝置進出場。
2、具體開工時間以甲方通知為準,乙方接到通知後3天內進場。
3、若因乙方原因影響其他工序延誤工期,乙方承諾扣減相應租金,接受xxx元/每次處罰。
五、結算與付款方式
1、結算租賃總時間為整月時間加不足月的天數。(如7月8進場,10月15出場,租賃總時間按7月24天+8、9整兩月+10月15日計算,8月、9月無論該月實際多少天均按整月租金計算)。
2、工程進度款在業主支付甲方的情況下:
1、合同簽訂後每月xx日甲方給予乙方當月完成工程量進行計價,待甲方內部流程審批完後按乙方當月工程量的xx%進行支付;
2、全部完工甲方撤場xx個月後,付至完成總價的xx%;
3、工程款支付時,乙方需向甲方提供營改增後的增值稅專用發票或普通增值稅發票稅金由乙方承擔。甲方開具支票必須以乙方欄頭填寫。
六、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方在租賃期內在本合同規定的範圍內擁有該租賃裝置的使用權。
2、甲方安排專人負責對
3、甲方負責與其他施工作業隊的聯絡,甲方提供柴油。
挖掘機租賃合同11
出售方(以下簡稱甲方):_____
身份證號碼:_____
購買方(以下簡稱乙方):_____
身份證號碼:_____
甲、乙雙方經友好協商,就甲方向乙方出售自有的小松pc200—7舊挖機一事達成以下協議:
一、甲方同意將自有的舊挖機(該編號為:_____)
出售給乙方,經乙方負責人及技術人員現看機試機後,以協定價格為為人民幣為_____元(大寫_____萬元整)
甲方負責惠州到的運輸費用、
二、甲方保證出售該挖機具有合法正當手續
(中華人民共和國海關進口貨物報關單編號,非偷盜無貸款行為,保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯、)
如甲方以前和他人或合夥人有經濟糾紛,產權問題將與乙方無關、如該挖機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任、
三、甲方在自己的場地上負責將該挖機安全裝上乙方的運輸車上、保證乙方順利離開,乙方在一次性付清協定價後(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方)、
四、為了雙方共同遵守特訂立此協議、
五、此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,籤按手印後立即生效
甲方姓名:_____
乙方姓名:_____
電話:_____
電話:_____
家庭住址:_____
家庭住址:_____
甲方銀行收款帳號:_____
乙方銀行轉款帳號:_____
挖掘機租賃合同12
甲方(承租方):___________乙方(出租方):___________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,依照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利和義務,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條:租賃裝置的情況
1.1品名:1.2數量:1.3效能:1.4外觀:
第二條:租賃裝置的用途
2.1方挖掘。
第三條:租賃期限
3.1 20_年5月10日起租賃至退租。
3.2承租方和出租方退租裝置時應提前三天通知對方。
第四條:租金挖掘機租賃合同4.1租費計算:按月租220_
甲方(承租方):___________
乙方(出租方):___________
為了確保挖掘機在租賃過程中正常執行,經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商,特簽訂本合同。
一、甲方的權利和義務
1、甲方承擔挖掘機的保管。
2、甲方提供作業任務。
3、甲方負責挖掘機作業全面管理,合理制定施工計劃。挖掘機租賃合同二、乙方的權利和義務
乙方提供GME65—9挖機一臺,工作人員一名,確保車況正常,不影響施工進度。
三、租賃期間作業時間規定:
合同簽訂之日起到___________年___________月___________日,乙方每天租賃工時為9小時,
四、租金標準
合同宗旨為月度租賃,即每月(三十天)挖機的基本租賃費用為叄萬陸仟元整,如超出9小時另按時間收費每小時150元(乙方不提供稅票)。
五、租賃費用的支付
挖掘機自進場之日起每三十天結算一次費用。
六、安全責任及裝置保管
1、甲方必須提供安全的施工環境,正確指揮施工,如乙方覺得施工環境太差,工作難度大,作業很不安全,可停止施工,待消除不安全因素後再施工。如甲方強行施工,造成裝置及人員傷亡,甲方全部承擔賠償。
2、屬乙方挖機手責任,造成裝置損失和人員傷亡,由乙方承擔責任。
3、乙方責任人員必須聽從安排,積極、主動配合甲方責任人員的指揮,優質高效完成每天的工作,並遵守甲方的作業時間和。
七、綜上所述,甲、乙雙方互相遵守,確保施工正常進行。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,每份都具有同等法律效力。
承租方:___________出租方:___________
身份證號:___________身份證號:___________
合同簽訂日期:___________年___________月___________日
簽訂日期:________年________月________日編號:______________________________
承租方:(以下簡稱乙方)_______________________________________________________
出租方:(以下簡稱甲方)_______________________________________________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就乙方向甲方承租裝置特簽訂本合同。
一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。
二、本裝置僅限於在________________________,用於_____________________施工。
三、甲方擁有對租賃裝置的所有權,乙方僅在租賃期內在本合同規定的範圍內擁有該租賃裝置的使用權。
四、甲方為該裝置配備操作手______人,食宿由乙方負責。
五、裝置的租賃費按噸位(每噸_____元)計算,每月根據操作手的工作統計表,必須由乙方簽字(蓋章)方可生效。月底統一結算。
六、裝置每次的進場和出場費用全部由_______方負擔。
七、甲方收取乙方保證金____________元,作為履行本合同的保證。
承租方(乙方):___________出租方(甲方):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
委託代理人:___________委託代理人:___________
地址:___________地址:___________
電話:___________電話:___________
開戶行:___________開戶行:___________
帳號:___________帳號:___________
稅號:___________稅號:___________
挖掘機租賃合同13
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲乙雙方經協商,就甲方向乙方承租裝置事宜簽訂以下合同,共同遵守執行。
一、 租賃裝置的名稱、規格型號、數量
裝置名稱:
數量:
壹臺
二、 裝置使用地點、工程專案名稱及裝置進場時間
本租賃裝置使用地點:郴州有色金屬產業園新江路中段(金田大道-石虎大道)、濱湖路市政道路工程
裝置進場時間:20_年3月6日
三、 租賃期限
甲方裝置租用:租期暫定為3個月,如遇到業主工程停工和其他不可抗力等因素,雙方均可不履行本合同,使用時間按甲方實際籤認為準
四、 租賃費標準及結算方式
計價單位:月租 27000 元/月(不含稅),提供其它正歸發票沖帳,保養、維修(自帶司機)。
五、 租賃相關費用的約定
1、甲方承擔乙方進場費,退場費由乙方承擔。
2、如租賃不足月的,以每月(27000元÷30)x天數計算。
3、付款方式:按實際甲方籤認單x計費單價結算,工程結束後一個月內結清全部租金。
開 戶 名:_________
開戶銀行:_________
帳 號:_________
六、甲方責任
1、不得強迫乙方司機違反裝置安全操作規程式作業,保證裝置有正常的維修保養時間。
2、不得將乙方裝置轉租、抵押及變賣,未經乙方同意不得在裝置上增加、拆除任何部件或變更施工地點。
七、乙方責任
1、保證裝置技術狀況良好,做到裝置正常執行所必須的安全、質檢等手續完備,保證裝置在租賃期內能正常投入使用。如裝置不能保證正常運轉,維修時按實際天數扣除。
2、負責裝置退場運輸。
3、機械裝置在使用過程中發生任何事故,均由乙方負責。
本合同未盡事宜雙方協商解決。如發生爭議協商不成,則向甲方(或被告)所在地人民法院提起訴訟。
九、附則
本合同一式四份,承租方三份,出租方一份,雙方簽字(蓋章)生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挖掘機租賃合同14
甲方(出租人):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
為保證挖掘機在租賃過程中的正常執行,經甲乙雙方協商一致,就挖掘機租賃相關事宜,特簽訂本合同。
一、甲方的權利和義務
長度甲方應承擔挖掘機的柴油消耗、隨機分配人員的食宿及裝置的保管。
2.甲方應提供作業任務,並對岩石部位進行相應的爆破,嚴禁硬作業。
3.甲方負責挖掘機作業的全面管理,並制定合理的施工計劃。
二.乙方的權利和義務
長度提供一臺挖掘機和一名工作人員,以確保車輛的正常狀況。如果出現機械故障,每月維護時間不得超過三天。如有超出,甲方可根據租金比例係數扣除乙方實際損失的時間租金(達到每月工作時間時無需扣除)。
2.乙方應支付挖掘機的維修零件和油,以及商務往返的差旅費。
3.乙方應服從甲方的合理安排,真正做到安全高效,並承擔施工過程中自身造成的安全責任。
三.租賃期內的運營時間規定:
每月租賃工作時間為8小時。如因甲方原因或無工作任務,乙方工作時間少於8小時,乙方的租賃費不變。如果工作時間超過“小時”,甲方應按每小時350元的標準向乙方支付加班費。計時方式為挖掘機電腦計時,完工單于每月到期日發出。
四.出入境費用規定
甲方租賃乙方挖掘機不足2個月的,入場費由甲方承擔,最多2個月的進出場費由雙方各付50%。
五、租金標準
合同的目的是按月租賃,即挖掘機的基本租賃費為每月人民幣元整(30天),加班費另計(乙方不提供稅票)。
六、租賃費的支付
挖掘機每月租賃時間達到進場之日起25天后一次性支付當月租金。
七、安全責任和裝置存放
1.甲方必須提供安全的施工環境,正確指揮施工。如果乙方覺得施工環境太差,工作難度大。
程度太大,操作很不安全,可以停止施工,消除不安全因素後再施工。如果甲方強行施工,造成裝置和人員傷亡,甲方應承擔全部賠償。
2.如發生甲乙雙方事先未預料到的事故,造成裝置損壞和人員傷亡,由甲方承擔責任。
3.是乙方挖掘機的責任,裝置損失和人員傷亡由乙方承擔。
4.乙方負責人員必須服從安排,積極主動配合甲方負責人員的指揮,優質高效地完成日常工作,遵守甲方的作業時間和規章制度。
5.如果挖掘機在租賃期間被盜或被破壞,甲方應負責賠償。
八、綜上所述,雙方互相遵守,保證正常施工。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,每份具有同等法律效力。
出租人: 出租人:
身份證號碼: 身份證號碼:
合同簽訂日期:___年___月___日
挖掘機租賃合同15
甲方:________天山、太陽城公寓專案部
乙方:________
甲方就天山、太陽城公寓工地欲租乙方小型挖掘機一事,雙方按照平等互利的原則,為明確甲、乙雙方的權利和義務,經雙方協商,特簽訂本合同。
一、承包範圍及方式:
1、承包範圍:甲方所承攬的天山、太陽城公寓工程樁端土方清理。
2、承包方式:乙方自帶小型挖掘機,並應滿足使用要求。
二、工期
按甲方要求按時完成。
三、承包費用:
1、承包價格:按臺班計算,每臺班工作10小時,1臺班按900元計算。臺班時間不包括機械維修、吃飯等與工作無關的事項,維修及油料費用自理。
四、雙方負責:
1、甲方負責乙方在工地內的各方面的協調工作,為乙方提供機械進出基坑的裝置。
2、乙方為保證機械的正常使用,要進行正常的維修和保養,維修和保養時間不計入臺班內,如因乙方原因延誤時間給甲方造成的損失由乙方全部負責。
3、乙方自機械進場後,需負責機械及其備件的齊全和完好,如有人為破壞或丟失由乙方負責。
五、安全文明施工
1、乙方進場後服從甲方管理制度、進度安排、質量要求,聽從甲方現場施工人員排程。由於乙方安全不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
2、甲方應對其在施工場地的工作人員進行,並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。
六、其他
未盡事宜雙方另行協商解決,本協議一式三份,甲方執兩份,乙方執一份,雙方簽字後生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日