有關房屋合同範文集錦九篇

隨著法律觀念的深入人心，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編精心整理的房屋合同9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

甲方：___________________________________

乙方：___________________________________

一、 工程名稱：________________________________________

二、 工程內容：對外牆滲水進行維修施工。

三、 施工質量標準及要求：

1、施工質量必須達到合格（無滲漏），經甲方或質量部門驗收，達不到質量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔。

2、施工原材料必須合格並符合施工要求。

四、 雙方的責任和義務：

A、 甲方的責任和義務：

1、甲方應根據有關規定，為乙方提供安全可靠的施工現場。

2、甲方有權對乙方的施工進行監管。

3、甲方應按合同規定及時辦理工程費用的結算、付款。

4、因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期，其經濟損失由乙方承擔，甲方可按損失情況扣除相應費用。

B、 乙方的責任何義務：

1、乙方員工進入現場時，應遵守甲方公司的內部企業管理制度，

2、乙方必須嚴把質量安全生產關，因此次施工涉及高空作業，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發生。

3、乙方應組織好文明施工，並搞好施工場地內的清潔衛生工作。

五、 工程款結算方法和驗收標準：

1、工程款結算方法：經雙方協商，本次施工總費用為_______元。在工程施工完成後支付_____元。剩餘部分，在工程完成後的___天內付清。

2、驗收標準：以無滲漏為驗收標準。

六、 雙方協商的其它條款：________________________________。

本合同壹式貳份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方簽字： 乙方簽字：

甲方蓋章 乙方蓋章

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

經雙方協商，甲方將位於的自住用房的建設工程，承包給乙方實施修建，雙方本著公平、公正、平等自願的原則，就工程承包有關事宜協議如下，並共同遵守執行。

一、承包方式

甲方採用包工包料的方法，承包給乙方實施修建。

二、甲方責任

1、協調處理好周邊鄰里糾紛，確保乙方正常施工；2、負責並保證乙方施工所需水、電、路的通暢；3、按期足額支付工程進度款。

三、乙方責任

1、負責組織施工隊建設並自行解決施工所需的所有裝置、原材料；2、負責施工安全防護措施落實工作，因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全責任和損失由乙方全權負責，甲方不承擔任何責任。3、負責保證施工中材料質量和技術水平達標；4、嚴格管理施工人員；5、按期交付房屋。

四、施工要求

1、基礎工程：基礎為條形基礎，長度為1700cm,入深為

900cm(放線時以實際情況確定)。基礎開挖深度為50cm，寬度為140cm（基礎需出地面高度230cm）。地基必須夯實，底層鋪10cm混凝土，震實後鋪16Φ螺紋鋼，再澆築30cm混凝土震實。綁地樑鋼筋，主筋為16Φ螺紋鋼6根，箍筋為0.8Φ鋼筋，高度為50cm,寬度為24cm,混凝土澆築。基礎圈樑和下部相同。

2、主體工程：磚混結構二層，第一層高為360cm,第二層高為340cm,圈樑使用12Φ螺紋鋼4根，規格為24cm×30cm.立柱要求16根，規格為50cm×24cm，箍筋使用0.8Φ鋼筋，間距15cm,混凝土為C30商混澆築製作。牆體必須使用國標優質紅磚，砂漿標號為C10砂漿砌築，要求磚砌平整，紅磚間隙不能大於1.2cm,磚層誤差不能大於2cm。上部圈樑和現澆板一次澆築，主筋為10Φ鋼筋，副筋為8Φ鋼筋，間隙為15cm×15cm，圈樑箍筋間隙不能大於20cm。主樑鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根，20Φ螺紋鋼3根，高度為50cm.寬度為24cm，箍筋圈使用10Φ鋼築製作，間隙為10cm。二層圈樑現澆板要求和一層相同，混凝土使用C35商混澆築。欄板使用鋼混結構，高度不低於90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部採用酒鋼鋼材。

3、裝飾工程：外牆粉刷使用C20水泥砂漿，分兩次粉刷壓光。前牆使用全瓷小方磚貼面，包括簷柱（瓷磚每塊不低於 元）。樓梯、走廊、臺階使用花崗岩貼面。樓梯圍欄使用不鏽鋼材質製作。內牆粉刷使用C20水泥砂漿粉刷，白

灰罩面。地板貼品牌高檔地磚，墊層使用C20混凝土，厚度不低於15cm,每平方造價不低於 元。地腳線貼磚，每片價格不低於元。塗料使用仿瓷塗料刮牆，乳膠漆罩面。上下兩層相同。

4、門窗工程：房門使用國優品牌安全防盜門（每扇門不低於 元），顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不鏽鋼防盜網製作，鋁合金材料為國優品牌材料，玻璃單層厚度為0.5cm,防盜網使用1.2cm材質製作，間隙不能大於9cm。

5、電路工程：電網工程為埋管暗裝，使用群邦牌銅線，每間安裝三插一燈，線徑為主線10平方米，副線4平方米。設臵兩個迴路，每層安裝電路控制箱和電錶。燈具使用優質節能燈。

6、外圍工程：磚砌圍牆50米，高不低於2.5米；並修建磚混大門一座。

7、其他事宜：乙方不得私自將該工程轉包第三方進行施工。工程質量必須按國家建築規範執行。

五、施工工期

工程工期為個月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。

六、付款方式

工程報價：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），擬建

面積 平方，工程預算約 元（元整），最終以實際建築面積為準。

1、地圈樑完成後，甲方支付乙方首批款萬元；

2、第一層封頂後，甲方支付乙方萬元；

3、第二次封頂後，甲方支付乙方萬元；

4、完成牆面粉刷、貼牆磚、貼地磚、圍牆、大門等收尾工程後，甲方支付乙方 萬元；

5、剩餘尾款約 萬元（不超過1萬元）作為質量保證金，自驗收合格之日起一年後，如房屋未出現任何質量問題，甲方將剩餘款項全部支付給乙方；若出現質量問題，由乙方進行維修或由甲方協調第三方維修，維修金從剩餘款項支付，剩餘款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

七、違約責任：

1、乙方承建的房屋如出現重大質量隱患（自然災害除外），無法居住的，乙方需向甲方進行索賠，索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%；

2、因乙方責任導致未按期完工的，逾期超過一月以上，乙方需向甲方支付不低於1.5萬元的違約金；

3、因甲方責任導致乙方不能正常完工的，逾期超過一月以上，甲方應向乙方支付不低於1.5萬元的誤工費、裝置租憑費等。

4、本合同經雙方簽署後，即產生法律效應，若乙方單

方面終止合同，需賠償甲方全額損失，並支付違約金2萬元；若甲方單方面終止合同，需按工程進度進行結算，並支付違約金2萬元。

八、其他未盡事宜

在施工過程中，如有工程變更或協議未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決，需新定協議事宜的，另行補充。

九、本協議在履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商或協調不成的，任意一方均可向法院提起訴訟。

十、本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

身份證號：身份證號：

簽約時間： 年月日

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議：

一、甲方將位於高臺縣房屋出租給乙方使用，租賃期限自 。

二、本房屋年租金為人民幣 元，大寫： 整。

三、乙方租賃期間，水費、電費、物業費，租賃結束時，乙方須交清所有費用。

四、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先徵得甲方同意，並承擔裝修改造費用。租賃結束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。

五、租賃期滿後，如乙方要求繼續租賃，則須提前1個月向甲方提出，甲方收到乙方要求後15天內答覆。如同意繼續租賃，則續簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優先租賃的權利。

六、租賃期間，任何一方提出終止合同，需提前1個月書面通知對方，經雙方協商後簽訂終止合同書。若一方強行中止合同，須向另一方支付違約金20xx元。

七、發生爭議，甲、乙雙方友好協商解決。協商不成時，提請由當地人民法院仲裁。

八、本合同連一式2份，甲、乙雙方各執1份，自雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

鑑於：

1、甲方系本合同項下房屋的所有權人，甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定，沒有產權及債務糾紛，且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意;

2、甲方願意將房屋出賣給乙方;

3、乙方願意購買上述房屋;

4、乙方已向甲方交付定金共 元整;

5、本合同項下房屋的《房地產權證》尚未辦理。

根據國家有關法律、法規規定，甲乙雙方在自願、平等、誠實信用的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋訂立本合同，以資雙方共同信守履行。

一、標的房屋基本情況

1、位置： 市 區 路 號 。

2、戶型： ，建築面積： ，套內面積： 。

3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

二、房屋價款

房屋的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。

三、付款方式及期限

甲乙雙方同意以下列方式付款：

1、乙方已向甲方交付定金 元整，自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;

2、剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾 元整於乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。

四、房屋交付及產權登記的約定。

1、甲方應於本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方，並應在交房當日將_________等費用結清。

2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後 日內，及時辦理權屬登記(指房屋的《房地產權證》)。

3、甲方應當在取得房地產權屬證書(指房屋的《房地產權證》)之日起 日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

五、稅費分擔約定

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

六、違約責任

1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 的違約金。

2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之 的違約金。

3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選擇下列任一種方式處理：

a.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日 內將乙方已付房價款退還給甲方，並按已付房價款的 %賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

b.乙方不退房，甲方按已付房價款的 %向乙方支付違約金。

七、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

八、特別約定

房屋交付後，如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。

九、免責條件

1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

十、本合同經重慶周立太律師事務所見證。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方約定的其他事項：附件。

甲方：_________________ 乙方：__________________

身份證號碼：__________________ 身份證號碼：___________________

地址：___________________ 地址：____________________

電話：___________________ 電話：____________________

簽訂日期：

見證人：

工程名稱：_________

發包人名稱：_________

承包人名稱：_________

合同編號：_________

根據京國土房管房字［20xx］767號文規定，本合同文字（甲種本）適用於在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收並交付使用的各類房屋建築物、構築物及其附屬裝置的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝；按傳統作法的文物古建築的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修範圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

第一部 分協議書

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建築修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

資金_________

工程內容及性質：_________

工程立項批准文號：_________

群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表（附件一）

二、工程承包範圍及方式

承包範圍：_________

承包方式：_________

　　三、合同工期

開工日期：_________ 竣工日期：_________

合同工期總日曆天數：_________天。

　　四、質量標準

工程質量標準：_________

　　五、合同價款 ￥_________元

金額大寫：_________元（人民幣）

　　六、合同檔案的組成

本合同組成檔案包括：

（）本合同協議書

（）中標通知書

（）投標書及其附件

（）本合同合同條款

（）標準、規範及有關技術檔案

（）圖紙及作法說明

（）工程量清單

（）工程報價單或預算書

雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間_________年_________月_________日

合同訂立地點：_________

雙方約定本合同自_________生效。

　　第二部分 合同條款

　　一、詞語定義及合同檔案

第1條 詞語定義

下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外，應具有本條所賦予的定義：

1．1 合同條款：指發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款。

1．2 發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1．3 承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1．4 專案經理：指承包人在合同條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1．5 設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1．6 監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1．7 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同條款中約定。

1．8 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1．9 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1．10 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1．11 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1．12 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

1．13 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1．14 竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1．15 圖紙及作法說明：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明（包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應文字說明）。

1．16 施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1．17 書面形式；指合同書、信件和資料電文（包括電報、電傳、傳真、電子資料交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

1．18 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1．19 索賠：指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

1．20 不可抗力：指不能預見，不能避免並不能克服的影響本合同履行的客觀情況。

1．21 小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

第2條 合同檔案及解釋順序

2．1 本合同檔案相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的檔案及優先解釋順序如下；

（）本合同協議書

（）中標通知書

（）投標書及其附件

（）本合同合同條款

（）標準、規範及有關技術檔案

（）圖紙及作法說明

（）工程量清單

（）工程報價單或預算書

2．2 當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人與承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本合同條款第39條的約定處理。

第3條 合同檔案使用的語言文字，適用的法律、標準及規範

3．1 本合同檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明（如碗需使用其他語言文字時雙方另行商定）。

3．2 本合同檔案適用的法律、法規；國家的法律、行政法規、部門規章和本市地方性法規及相關規定對本合同具有約束力。結合本工程特點，需進一步明示的法律、行政法規、部門規章和本市地方法規及有關規定：_________

3．3 適用的標準、規範：國家和本市有關房屋修繕及房屋建築的標準和規範適用於本工程。結合本工程特點，雙方商定需進一步明示的.標準和規範：

（1）國家標準、規範：_________

（2）行業標準、規範：_________

（3）地方性標準、規範：_________

3．4 國內沒有相應標準、規範的部分有：_________應由發包人在_________日內向承包人提出施工技術要求，承包人在_________日內按要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝所發生的費用，應由發包人承擔。

第4條 圖紙及作法說明

4．1 發包人向承包人提供的圖紙及作法說明內容、時間及套數：_________ 承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。

4．2 發包人對圖紙及作法說明的保密要求_________因採取保密措施所發生的費用_________元，由發包人承擔。承包人應在約定的保密期限內履行保密義務，若違反約定並有確鑿證據證明屬承包人洩密而給發包人造成損失的，承包人應承擔一切損失賠償。

4．3 承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙及作法說明轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙及作法說明外，應將全部圖紙及作法說明退還給發包人。

4．4 使用國外圖紙的要求及費用的承擔：_________

4．5 承包人應在施工場地保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方的一般權利和義務

第5條 工程師

5．1 發包人委託_________對本工程進行監理，監理單位委派的監理工程師性名：_________職務：_________其職權主要內容：_________發包人在實施監理前應將委託監理的單位名稱、監理內容和許可權以書面形式通知承包人。

5．2 在合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同條款第39條的約定處理。

5．3 發包人派駐施工場地的工程師姓名：_________職務：_________

（1）本工程如實行監理，發包人派駐工程師的職權不得與監理工程師交叉，其具體職權：_________

（2）本工程如不實行監理，發包人派駐的工程師應負責本合同的全面履行。

第6條 工程師的委派和指令

6．1 工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6．2 工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給專案經理，專案經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔。延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6．3 工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6．4 如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任工程師繼續行使合同檔案約定的前任工程師的職權，履行前任工程師的義務。

第7條 專案經理

7．1 承包人委派的專案經理的姓名：_________ 職務：_________

7．2 承包人依據合同發出的通知，以書面形式由專案經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7．3 專案經理按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯絡時，專案經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人的，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。

7．4 承包人如需要更換專案經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任專案經理繼續行使合同檔案約定的前任專案經理職權，履行前任專案經理的義務。

7．5 發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的專案經理。

第8條 發包人工作

8．1 發包人按雙方約定的內容和時間完成以下工作：

（1）對需要而且可以騰空的建築物，應在開工前______天將影響施工的障礙物清理完畢。對建築物內確屬不易騰空的裝置、傢俱、陳設等採取相應遮蓋保護措施；

（2）向承包人提供出供施工期間施工場地及施工通道的範圍、要求及時間：_________

（3）向承包人提供施工所需水、電、煤氣、熱力、通訊等裝置管線的時間、規格、地點及使用要求：_________

（4）向承包人提供施工場地地質和各種管線資料的時間及內容：_________並對資料真實性負責；

（5）由發包人辦理的施工許可證及其他所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷交通等批准手續的名稱和時間：_________

（6）提供確定水準點和座標控制點，並以書面形式交給承包人，進行現場交驗的時間：_________

（7）組織設計單位和承包人對圖紙及作法說明進行設計交底的時間：_________

（8）協調施工場地與周圍建築物、構築物（含文物保護建築）、古樹名木和其他裝置管線的保護及與毗鄰的其他單位關係，並負責支付相應費用：_________

（9）協調施工場地內不同施工單位之間的關係的要求：_________

（10）雙方約定由發包人應完成的其他工作：_________

8．2 屬發包人應完成8．1款的工作，發包人可將其部分工作委託承包人辦理的內容：_________並承擔相應費用。

8．3 發包人未能履行8．1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

第9條 承包人工作

9．1 承包人按雙方約定的內容和時間完成以下工作：

（1）根據發包人委託，在其設計資質等級和業務允許的範圍內，完成施工圖設計成與工程配套設計的內容和提交的時間：_________報經工程師確認後使用，發包人承擔此項費用的計算：_________

（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表的名稱和時間：_________

（3）在騰空後單獨由承包方施工的施工場地內按有關規定和要求，設定和維修非夜間施工使用的照明裝置、圍攔裝置，並負責安全保衛，其具體要求：_________

（4）對不騰空、不停止使用及臨街交通要道附近的建築物施工，設定非夜間施工使用的照明裝置、圍攔裝置，並負責安全保衛，其具體要求：_________

北京市國土資源和房屋管理局

（5）對本工程需夜間施工的具體要求及費用的計取：_________

（6）遵守北京市人民政府及其主管部門對施工場地的交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定，需要辦理的手續：_________並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用。但因承包人的責任發生的罰款應由承包人承擔；

（7）對施工場地各種管線和周圍建築物、構築物（含文物保護建築）古樹名木保護工作的內容要求及費用承擔：_________凡因承包人的責任造成的罰款或其他費用應由承包人負擔；

（8）建築結構加固、改造、補強、修繕，裝置及裝置管線更新、改造等工程必須嚴格按照圖紙及作法說明的要求施工，未經工程師批准，承包人不得隨意改變作法；

（9）非建築結構加固、改造、補強、修繕，裝置及裝置管線更新改造工程，必須按照圖紙及作法說明的要求施工，未經工程師批准，承包人隨意拆、改原建築結構、防火牆、增加荷載、隨意改變管線走向等造成的罰款，由承包人負擔；

（10）已竣工工程尚未交付發包人之前，承包人負責已完工程的成品保護工作。成品保護期間，凡因承包人原因造成的損壞，承包人自費給予修復。但因發包人原因造成的損壞，其修復責任由發包人承擔。發包人對成品保護提出的特殊保護要求及費用的承擔：_________

（11）雙方約定對施工場地的清潔衛生要求：_________

（12）雙方約定由承包人應做的其他工作：_________

9．2 承包人未能履行9．1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人的有關損失。

三、施工組織設計和工期

第10條 進度計劃

10．1 承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間_________工程師在收到後_________天內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人提供按照發包人提供圖紙及作法說明的時間，按單位工程提供編制施工組織設計（施工方案）和進度計劃的要求：_________

10．2 承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同條款。

第11條 開工及延期開工

11．1 承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

11．2 因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

第12條 暫停施工

工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內予以答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

第13條 工期延誤

13．1 因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

（1）發包人未能按合同條款的約定提供圖紙及作法說明和開工條件；

（2）發包人未能按合同條款約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

（3）工程師未按合同條款約定提供所得指令、批准等，致使施工不能正常進行；

（4）設計變更和工程量增加；

（5）7天內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（6）不可抗力；

（7）雙方約定或工程師同意工期順延的其他情況：

13．2 承包人在13．1款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

第14條 工程竣工

14．1 承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14．2 因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

14．3 施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議，作為合同檔案組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施，發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

四、質量與檢驗

第15條 工程質量與樣板

15．1 工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

15．2 雙方約定在_________製作樣板及樣板間，作為質量評定驗收的實物標準。樣板及樣板間應按發包人提供的圖紙及作法說明的規定製作，經工程師驗收合格後，由雙方共同封存，由發包人承擔製作樣板及樣板間的費用計算：_________

15．3 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第16條 檢查和返工

16．1 承包人應認真按照標準、規範、圖紙及作法說明的要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

16．2 工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

16．3 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

16．4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

第17條 隱蔽工程和中間驗收

17．1 雙方約定工程具備隱蔽條件或達到中問驗收的部位：_________對上述部位達到驗收條件時承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽或中間驗收的內容，驗收的時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人可以進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17．2 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

17．3 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和圖紙及作法說明等的要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

第18條 重新檢驗

無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離成開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

第19條 工程試車

19．1 雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的裝置及裝置管線工程的範圍相一致。具體試車的內容及範圍：_________。

19．2 裝置及裝置管線維修、拆改、安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知工程師，通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要的條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

19．3 工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

19．4 裝置及裝置管線維修、拆改、安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知承包人，通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

19．5 雙方責任：

（1）由於設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計，承包人按修改後的設計重新維修、拆改、安裝，發包人承擔修改設計、重新維修、拆改及安裝的全部費用和追加的合同價款，工期相應順延。

（2）由於裝置製造原因試車達不到驗收要求，由該裝置採購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。裝置由承包人採購的，由承包人承擔修理或重新購置，拆除及重新安裝的費用，工期不予順延；裝置由發包人採購的，發包人承擔上述各項追加合同價款，工期相應順延。

（3）由於承包人施工的原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新維修、拆改、安裝和試車，並承擔重新維修、拆改、安裝和試車費用，工期不予順延。

（4）試車費用除在合同價款之內的外，試車費用另由發包人承擔的計算：_________

（5）工程師在試車合格後不在試車記錄上簽字，試車結束24小時後，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19．6 投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責，如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應徵得承包人同意，另行簽定補充協議。

五、安全施工

第20條 安全施工與檢查

20．1 承包人應遵守房屋修繕及工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

20．2 發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

第21條 安全防護

21．1 承包人在動力裝置、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。

21．2 實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

第22條 事故處理

22．1 發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

22．2 發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

六、合同價款與支付

第23條 合同價款及調整

23．1 招標工程的合同價款由發包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人承包人依據工程預算書在協議書內約定。

23．2 經雙方約定，本合同價款採用_________方式確定。

（1）固定價格合同。合同價款中包括風險範圍及風險費用的計算方法：_________在約定的風險範圍內合同價款不再調整。但約定風險範圍以外的合同價款調整方法約定為：_________

（2）成本加酬金合同。有關成本加酬金的構成及計算方法：_________

（3）可調價合同。合同價款調整因素包括下列內容及調整方法：_________

（A）法律、行政法規和國家有關政策變化影響的合同價款；

（B）北京市房屋修繕工程定額管理處公佈的價格調整；

（C）7天內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

（D）雙方約定的其他因素：_________

23．3 雙方約定採用可調合同價款的，在雙方約定的調整因素髮生後14天內，承包人將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。

第24條 工程預付款

24．1 雙方約定工程預付款時間：_________發包人向承包人支付工程預付款金額或佔合同價款總額的比例：_________扣回工程預付款的時間及比例：

24．2發包人未按約定時間向承包人預付工程款，承包人在約定預付時間7天后向發包人發出要求預付的通知，發包人收到通知後仍不能按要求預付，承包人可在發出通知後7天停止施工，發包人應從約定應付之日起向承包人支付同期應付款的貸款利息，並承擔違約責任。

第25條 工程量的確認

25．1 承包人應向工程師提交已完工程量報告的時間：_________工程師接到報告後7天內按圖紙及作法說明核實計量已完工程量，並在核實計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

25．2 工程師收到承包人報告後7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

25．3 對承包人超出圖紙及作法說明範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

第26條 工程款（進度款）支付

26．1 在確認計量結果後14天內，發包人應向承包人支付工程款的方式和時間：_________按本合同條款第24．1款約定時間，發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期進行。

26．2 本合同條款第23條確定調整合同價款、第33條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款（進度款）同期調整支付。

26．3 發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認後第15天起計算應付款的同期貸款利息。

26．4 發包人不按本合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

七、材料裝置供應

第27條 發包人供應材料裝置

27．1 經雙方商定，由發包人供應材料裝置的，應規定在發包人供應材料裝置一覽表內（附件二）作為本合同附件。

27．2 發包人按一覽表約定的內容提供材料裝置，並向承包人提供產品合格證明，對其質量負責。發包人在所提供材料裝置到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人泥人與發包人共同清點。

27．3 發包人供應的材料裝置，承包人派人蔘加清點後由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。

發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料裝置的保管，丟失損壞由發包人負責。

27．4 發包人供應的材料裝置與一覽表不符時，雙方約定發包人應根據下列情況分別承擔責任：

（1）材料裝置單價與一覽表不符，由發包人承擔所有差價；

（2）材料裝置的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符，承包人可拒絕接收保管，由發包人運出施工場地並重新採購；

（3）發包人供應的材料規格、型號與一覽表不符，經發包人同意，承包人可代為調劑串換，由發包人承擔相應費用；

（4）到貨地點與一覽表不符，由發包人負責運至一覽表指定地點；

（5）供應數量少於一覽表約定的數量時，由發包人補齊；多於一覽表約定數量時，發包人負責將多出部分運出施工場地；

（6）到貨時間早於一覽表約定時間，由發包人承擔因此發生的保管費用；到貨時間遲於一覽表約定的供應時間，發包人賠償由此造成的承包人損失，造成工期延誤的，相應順延工期。

27．5 發包人供應的材料裝置使用前，由承包人負責檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由發包人承擔。

27．6 發包人供應材料裝置的結算方法：_________

第28條 承包人採購材料裝置

28．1 雙方約定由承包人採購的材料裝置：_________並提供產品合格證明，對材料裝置質量負責。承包人在材料裝置到貨前24小時通知工程師清點驗收。

28．2 承包人採購的材料裝置與設計或標準要求不符時，承包人應按工程師要求的時間運出施工場地，重新採購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28．3 承包人採購的材料裝置在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。

28．4 工程師發現承包人採購並使用不符合設計或標準要求的材料裝置時，應要求由承包人負責修復、拆除或重新採購，並承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

28．5 承包人需要使用代用材料時，應經工程師認可後才能使用，由此增減的合同價款雙方以書面形式議定。

28．6 由承包人採購的材料裝置，發包人不得指定生產廠或供應商。

第29條 材料的樣品及樣本

29．1 雙方約定，雙方任何一方採購或提供的下列材料均需提供樣品或樣本：_________

29．2 由發包人或設計單位指定的材料品種需提供指定的式樣、色調和規格的樣品或樣本：_________

29．3 材料樣品或樣本，經雙方認定驗收後共同封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。不符合樣品或樣本標準的，由供貨方承擔責任。

第30條 材料試驗

30．1 雙方約定對下列材料必須進行防火阻燃、毒性反應及其他試驗（包括防水、凍溶、強度測試等）：_________

（1）屬應作防火阻燃試驗的材科：_________

（2）屬應作毒性反應試驗的材料：_________

（3）其他應作試驗的材料及試驗內容：_________

30．2 由承包人負責組織進行上述各類材料試驗，但不具備專業測試條件的可委託_________進行試驗，試驗費用由發包方負擔。

30．3 試驗結果不合格的材料：凡未採購的應停止採購，凡已採購並運至施工場地的，應立即退貨或由採購方運出施工場地，由此造成的各種費用支出，由採購方負責。由發包方或設計單位指定的材料經測試不合格，由發包人承擔由此而產生的全部費用。

八、工程變更

第31條 工程設計變更

31．1 施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計修繕、裝修標準或範圍時，發包人應報有關部門重新審查批准，並由原設計單位提供變更的相應圖紙及作法說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列變更：

（1）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸，

（2）增減合同中約定的工程量；

（3）改變有關工程的施工時間和順序；

（4）其他有關工程變更需要的附加工作。

因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

31．2 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

31．3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對圖紙及作法說明、施工組織設計的變更及對材料、裝置的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。工程師同意採用承包人合理化建議，致使發包人因此而直接或間接獲得收益，所發生的費用分擔和利益的分享應由發包人與承包人另行約定。

31．4 工程設計變更，雙方均應主動辦理變更洽商手續。承包人應按變更洽商的要求實際履行。

第32條 其他變更

合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

第33條 確定變更價款

33．1 承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

（1）合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

（2）合同中只有類似變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；

（3）合同中沒有適用或類似於變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認後執行。

33．2 承包人在雙方確定變更後14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。

33．3 工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

33．4 工程師不同意承包人提出變更價款，按本合同條款第39條的約定處理。

33．5 工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程價款同期支付。

33．6 因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。

九、工程驗收與結算

第34條 竣工驗收

34．1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家和本市有關竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告的詳細內容、時間和份數：

34．2發包人收到竣工驗收報告後28天內組織有關單位驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

34．3 發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後28天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工報告已被認可。

34．4 工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後提請發包人驗收的日期。

34．5 發包人收到承包人竣工驗收報告後28天內不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。

34．6 雙方約定中間交工工程的範圍和竣工時間：_________ 其驗收程式按本合同條款34．1款至34．4款辦理。

34．7 因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款支付方法。

34．8 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，承包人不得交工，發包人也不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

第35條 竣工結算

35．1 工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定價款及本合同條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。

35．2 發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料後28天內進行核實，給予確認或提出修改意見。發包人確認竣工結算報告後通知銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包人。

35．3 發包人收到竣工結算報告及結算資科後28天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第29天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，並承擔違約責任。

35．4 工程竣工驗收報告經發包人認可後28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，發包人要求交付工程的，承包人應當交付；發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任。

35．5 發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按本合同條款第39條的約定處理。

第36條 質量保修

36．1 承包人應按法律、行政法規和國家及本市關於工程質量保修的有關規定，對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

36．2 雙方約定在工程竣工驗收前簽訂工程質量保修書（附件三）的具體時間及要求：_________工程質量保修書（附件三）應作為本合同附件。

十、違約責任、索賠和爭議解決方式

第37條 違約責任

37．1 發包人違約的具體責任；

（1）本合同條款第24條約定的因發包人不按時支付工程預付款，應承擔的違約責任：_________

（2）本合同條款第26．4條款約定的因發包人不按時支付工程進度款，應承擔的違約責任：_________

（3）本合同條款第35．3款約定的因發包人不支付工程結算款，應承擔的責任：_________

（4）發包人應承擔的其他違約責任：_________

發包人應承擔違約責任並賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。賠償承包人損失金額或支付違約金的計算方法分別為：_________

37．2 承包人違約的具體責任：_________

（1）本合同條款第14．2款約定的因承包人不按協議書約定的時間竣工的，應承擔的違約責任：_________

（2）本合同條款第15．1款約定的因承包人達不到協議書約定的質量標準的，應承擔的違約責任：_________

（3）承包人應承擔的其他違約責任：_________

承包人應承擔違約責任並賠償因其違約給發包人造成的經濟損失。賠償發包人損失金額成支付違約金的計算方法分別為：_________

37．3 一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

第38條 索賠

38．1 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

38．2 發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程式以書面形式向發包人索賠：

（1）索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知；

（2）發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料；

（3）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據；

（4）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可；

（5）當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與本條款（3）、（4）規定相同。

38．3 承包人未按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按本合同條款38．2款確定的時限向承包人提出索賠。

第39條 爭議解決方式

39．1 發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者請有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定同意按以下第_________種方式解決。

（1）提請北京仲裁委員會仲裁；

（2）提請_________仲裁委員會仲裁；

（3）向_________人民法院提起訴訟。

39．2 發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

（1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

（2）調解要求停止施工，且為雙方接受；

（3）仲裁機構要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

第40條 工程分包

40．1 本工程發包人同意承包人分包的部分工程內容：_________分包施工單位為：_________承包人應與分包人簽訂分包合同。未經發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包。

40．2 承包人不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人。

40．3 工程分包不能免除承包人任何責任和義務。承包人應在分包場地派駐相應管理人員，保證本合同的履行。分包單位的任何違約行為或疏忽導致工程損害或給發包人造成其他損失，承包人承擔連帶責任。

40．4 分包工程價款由承包人與分包單位結算。發包人未經承包人同意，不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。

第41條 不可抗力

41．1 雙方結合本工程對於不可抗力的約定：_________

41．2 不可抗力事件發生後，承包人應立即通知工程師，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人採取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束後48小時內承包人向工程師通報受災情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受災情況。不可抗力事件結束後14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

41．3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害，由發包人承擔；

（2）發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用；

（3）承包人機械裝置損壞及停工損失，由承包人承擔；

（4）停工期間，承包人應工程師要求因在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；

（5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；

（6）延誤的工期相應順延。

41．4 因合同一方遲延履行合同後發生的不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

第42條 保險

42．1 被修繕或裝修的建築物、構築物已辦理過人員或財產保險的仍然有效，未辦理保險的工程開工前，發包人為被修增或裝修建築物、構築物和施工場地內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。

42．2 運至施工場地內用於工程的材科和待安裝裝置，由發包人辦理保險，並支付保險費用。

42．3 發包人可以將有關保險事項委託承包人辦理，費用由發包人承擔。

42．4 承包人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械裝置辦理保險，支付保險費用。

42．5 保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力採取必要的措施，防止或者減少損失。

42．6 本工程雙方約定投保內容如下：_________

（1）發包人投保內容及相關責任：_________

發包人委託承包人辦理的保險事項及費用：_________

（2）承包人投保內容及相關責任：_________

第43條 擔保

43．1 發包人承包人為了全面履行合同，約定相互提供下列擔保，被擔保方與擔保方應簽訂擔保合同，作為本合同附件。

（1）發包人向承包人提供履約擔保，擔保的內容、方式及相關責任為：_________發包人按合同約定支付工程價款及履行合同約定的其他義務。

（2）承包人向發包人提供履約擔保，擔保的內容、方式及相關責任為：_________ 按合同約定履行自己的各項義務。

（3）雙方約定的其他擔保事項：_________

43．2 一方違約後，另一方可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。

第44條 專利技術及特殊工藝

44．1 發包人要求使用專利技術或特殊工藝的內容：_________發包人負責辦理相應的申報手續，承擔申報、試驗、使用等費用。

44．2 承包人提出使用專利技術或特殊工藝的內容：_________經工程師認可，由承包人負責辦理申報手續並承擔相關費用。

44．3 未辦理任何手續，擅自使用專利技術侵犯他人專利權的，責任者依法承擔相應責任。

第45條 文物和地下障礙物

45．1 文物古建築施工，應根據有關法律、法規和文物管理部門的要求，由發包人承包人共同提出保護方案，並徵得文物管理部門的批准後實施，其費用由發包人承擔。

45．2 在施工中發現古墓、古建築遺址等文物及化石或其他有考古、地質研究等價值物品時，承包人應立即保護好現場並於4小時內以書面形式通知工程師，工程師應於收到書面通知後24小時內報告文物管理部門，發包人承包人按文物管理部門的要求採取妥善保護措施。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

45．3 在施工中根據歷史文獻記載或傳說，並經文物管理部門初步認定，施工場地某部位可能藏有重要文物或文物古建築遺址並要求仔細挖掘時，承包人應以書面形式通知工程師，工程師在接到通知後48小時內給予書面確認。因挖掘文物或文物古建築遺址發生的各種費用由發包人承擔，工期相應順延。工程師在48小時內未予答覆，視為同意。工程師不同意承包人的書面報告，但實際確實挖掘出相應文物或文物古建築遺址，所發生的各種費用仍由發包人承擔，工期相應順延。

45．4 施工中發現文物後隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。根據歷史文獻記載或傳說並經文物管理部門初步認定施工場地可能藏有重要文物或文物古建築遺址，但施工中未能採取挖掘和相應保護措施，致使文物或文物古建築遺址受損，責任者依法承擔相應責任。

45．5 施工中發現影響施工的地下障礙物時，承包人應於8小時內以書面形式通知工程師，同時提出處置方案，工程師收到處置方案後24小時內予以認可或提出修正方案。發包人承擔由此發生的費用，順延延誤的工期。

所發現的地下障礙物有歸屬單位時，發包人應報請有關部門協同處置。

第46條 合同解除

46．1 發包人承包人協商一致，可以解除合同。

46．2 發生本合同條款第26．4款情況，停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權解除合同。

46．3 發生本合同條款第40．2款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。

46．4 有下列情況之一的，發包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同無法履行；

（2）因一方違約致使合同無法履行；

（3）雙方約定的其他原因：_________

46．5 一方依據46．2、46．3、46．4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，並在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同條款第39條的約定處理。

46．6 合同解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、裝置的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械裝置和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、裝置由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

46．6 合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

第47條 補充條款

雙方根據有關法律、行政法規規定，結合本工程實際，經協商一致後，對本合同條款內容做進一步具體化約定，並修改、完善、補充條款如下：_________

第48條 合同終止

48．1 除本合同條款第36條以外，雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程後，本合同即告終止。

48．2 合同權利義務終止後，雙方應當遵循誠實信用的原則、履行通知、協助、保密等義務。

第49條 合同份數

49．1 本合同正本兩份，具有同等效力，由雙方分別儲存一份。

49．2 本合同副本共_________份，發包人儲存副本_________份，承包人儲存副本_________份。

發包人：（公章）_________ 承包人：（公章）_________

住所：_________ 住所：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

委託代理人：_________ 委託代理人：_________

電話：_________ 電話：_________

傳真：_________ 傳真：_________

開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

賬號：_________ 賬號：_________

郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________

《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此後小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

【審判】法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，並依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立並生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

【評析】本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養義務而不履行;(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事，老萬與兒媳發生衝突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。

甲方（贈與人）_____

乙方（受贈人）_____

甲方自願將其下所有的不動產房產贈與乙方。按照協議法等有關法律規定，雙方自願達成贈與房產協議如下：

第一條：甲方自願將其房產贈與給乙方，乙方自願接受該房屋。該房屋具體狀況如下：

（一）座落於_____，建築面積_____平方米；

（二）贈與房屋的所有權證證號為_____；

（三）房屋平面圖及其四至範圍見附件一

（四）土地使用權取得的方式

該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併贈與。

該房屋的相關權益隨該房屋一併贈與。

第二條：因甲方_____，此房產所購的所有房款和稅費均已有乙方代甲方支付，由甲方所購該房產並取得該房產房產所有權證。經協商一致甲方願將該房屋贈與乙方，並在乙方能辦理過戶手續時積極協助辦理。

第三條：甲方保證房屋在此贈與協議簽訂前以及協議簽訂後一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，並保證房屋不受他人合法追索。

第四條：甲方沒經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人，否則抵押、轉賣或出租行為無效。如因上述行為造成乙方不能取得贈與房產的，甲方應如數補償或退還乙方代為支付的所有房款和代交的其他等所有稅費。

第五條：甲方贈與乙方房產，本協議在雙方簽訂經公證處公正後不可撤銷。

第六條：在乙方能辦理該房屋過戶手續時，甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過戶手續。

第七條：甲、乙雙方定於_____時正式辦理過戶該房屋，雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：

第八條：甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋贈與給乙方。

第九條：本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十條：本協議自甲乙雙方簽訂之日到公證處公證之日起生效。

第十一條：甲、乙雙方在履行本協議中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交北京仲裁委員會仲裁。

第十二條：本協議一式_____份。其中甲方留執_____份，乙方留執_____份，為公正留執公證處_____份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。

甲方（簽章）_____ 乙方（簽章）_____

證件身份證號碼：_____ 證件身份證號碼：_____

地址：_____ 地址：_____

聯絡電話：_____ 聯絡電話：_____

簽約日期：_____ 簽約日期：_____

《合同法》第224條規定，承租人經出租人同意，可以將租賃物轉租給第三人。承租人轉租的，承租人與出租人之間的租賃合同繼續有效。承租人未經出租人同意轉租的，出租人可以解除合同。

據此，承租人經出租人同意轉租的，那轉租合同應為有效。如承租人未經出租人同意轉租的，轉租合同的效力如何呢?《合同法》雖規定承租人轉租房屋需事先經過出租人的同意，但未規定承租人未經出租人同意，擅自轉租的所產生的轉租合同的效力。這也造成實踐中各地法院對轉租合同的效力產生了不同的認識。

《最高人民法院關於審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》對此問題作出了明確的規定。該《解釋》第16條規定：出租人知道或者應當知道承租人轉租，但在六個月內未提出異議，其以承租人未經同意為由請求解除合同或者認定轉租合同無效的，人民法院不予支援。

即出租人知道或應當知道承租人轉租的，應當在六個月內提出異議，出租人以承租人未經其同意擅自轉租為由請求解除合同或者認定轉租合同無效的，應予支援。因此，承租人未經出租人同意而定的轉租合同應屬效力待定的合同。合同是否有效，取決於出租人知道或者應當知道承租人轉租事實後在法律規定的期限內所作的表示。

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》有關規定,經雙方充分協商一致簽訂本合同.願共同守信,嚴格履行,並接受合同管理機關的監督檢查。

一、甲方將殷匯農貿市場綜合樓工程的保溫及外牆塗料工程，以包工包料、包安全、包質量發包給乙方施工。

1、工程材料採用：外牆外保溫採用無機材料玻化微珠，厚度住宅為3

5、非住宅為4

5、屋面厚度為50、及外牆防水塗料。

2、綜合單價：外牆保溫綜合價 54.00元㎡ 、屋裡保溫 55.00元㎡、外牆防水塗料 20 .00元㎡(均含稅金和配套費)

3、施工面積：外牆面積暫定5000

2、屋面面積暫定16002 、外牆塗料50002.

4、工程造價暫定：458000.00元

二、工期：甲方通知乙方進場之日第二天即為開工日期,總工期為 60 天。

三、工程質量要求

1、本工程質量必須達到國家標準，質監、設計、監理單位驗收合格。

2、外牆保溫材料玻化微珠及輔料須提供生產廠家的檢測報告和相應的產品合格證及準用證，經甲方和監理方驗收合格後方可使用。

3、外牆施工的塗料、膩子、底料及輔料須提供生產廠家的檢測報告和相應的產品合格證，經甲方和監理方驗收合格後方可使用。同時要按設計及操作規程要求規定膩子、底料及面漆施工遍數施工。

4、乙方主動接受甲方和監理方在施工過程中進行技術監督和抽查。

四、工程量結算：按實際施工的竣工面積進行結算。

五、付款方式: 外牆保溫施工完成後付款 25 %,外牆底漆施工完成後付款 10 %, 面漆施工完成後付款 10%,工程完工後付款 20 %,餘額待工程竣工驗收符合規範要求合格後30天內一次性結算付至95%,留5%為工程質量保脩金,滿________年後付清(無息)。

六、承包範圍及內容：外牆外保溫的供貨、運輸、施工，外牆塗料包括膩子、底料及面漆施工。甲方負責牆面基層清理完畢，垂直度和平整度偏差符合國家規範要求。

七、雙方責任:

甲方：

1、甲方負責乙方與總包方的協調與配合工作。

2、甲方對乙方施工的質量、進度、安全和文明施工進行監督，對乙方施工的材料質量進行控制。

3、甲方負責監督乙方嚴格按照保溫施工工藝標準進行施工,有權要求乙方對不符合規範要求的應無條件返工處理，直至合格為止。

乙方:

1、乙方嚴格按照安全施工標準進行施工;

2、乙方負責本作業區內乙方所有的安全責任;

3、乙方所有工人內外安全均由乙方負責,甲方不負任何安全責任;

4、乙方應對工人進行安全教育,因乙方工人而導致發生安全問題,均由乙方負責;

5、乙方施工前應向甲方提供有關施工企業營業執照、企業資質登記證書、近幾年內承攬工程情況;

6、乙方應提供有關材料的質量證明書、檢測報告、工程施工隱蔽資料、等與施工和驗收有關資料，同時要滿足____市工程技術資料管理的規定，以使供甲方備案入檔，對所有的材料複試及檢測費用均由乙方自行承擔，甲方不再另行支付費用。

7、乙方向總承包方交納工程結算款 %的總包服務費。

8、乙方必須負責本作業區內的其他成品的保護,如有損壞由乙方按原價賠償.

9、乙方必須嚴格遵守現場有關安全文明施工、環境衛生、環保、消防、保衛的各項管理規定，違反規定由此造成的一切責任及損失均由乙方負擔。

10、乙方須負責將施工中產生的垃圾堆放到指定地點。

1

1、乙方應根據本工程的特點編制施工方案和總的施工進度計劃，報甲方和監理單位審批，批准後嚴格按此方案要求執行。

八、工程保修:

本工程保修按國家現行工程質量保修規定執行,保修期內由施工原因引起的滲水、脫落、開裂等現象,乙方無條件進行維修。

九、違約責任：

1、乙方施工質量不合格需返工而已超原合同工期,乙方應承擔甲方延遲驗收的一切損失。

2、一方不能按合同履行而使合同終止,違約方應承擔合同總額的5%違約金。

十、爭議、糾紛解決：

發生爭議、糾紛應經雙方友好協商解決,若解決不成,可向法院申請判決. 十

一、本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,監理和總包方各一份，本合同經甲乙雙方簽字蓋章後即日生效.

甲方:代表年____月____日

乙方: 代表________年月____日