2022年商品買賣合同

隨著時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？以下是小編收集整理的2022年商品買賣合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2022年商品買賣合同1

甲方：______

乙方：______

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

第一條乙方向甲方購買坐落在度假村______組團內樓房______棟。建築面積為______平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

第二條商品房售價為人民幣______元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建築稅和公證費。

第三條付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款______%，計人民幣______元(其中______%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付______%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

第四條交房時間

甲方應於年月將驗收合格的房屋交付乙方。

第五條乙方在接到甲方交接房通知後的天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委託甲方代管，並付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

第六條乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個採暖期)。

第七條違約責任

1.本合同生效後，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

第八條乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。

第九條乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

第十條甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

第十一條本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份;副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

第十二條本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

第十三條本合同附件

1.房屋平面位置及佔用土地範圍圖

2.度假村別墅暫行管理方法

甲方：(蓋章)______乙方：(蓋章) ______

日期：______日期：______

2022年商品買賣合同2

原告：_______________，女，族，_______________年_______________月_______________日生，_______________人，住：_______________

被告：_______________

法定代表人：_______________，聯絡電話：_______________

訴訟請求：

1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24，860元（xx年4月日至xx年2月28日，共700天）；

2、訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

原、被告於xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》（以下簡稱：《合同》），購買被告開發的位於的商品房，原告一次性交納購房款355，43元。

《合同》“第八條交付期限”（詳見《合同》第__頁）約定：“出

賣人應當在xx年3月3日前，……商品房交付買受人使用”。至xx年2月28日，原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。

鑑於以上事實，被告逾期交房700天（自xx年4月日至xx年2月28日止），依據《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”（詳見《合同》第____頁）約定：“……自合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24，860元。

原告為維護其合法權益訴至貴院，望貴院判如所請。

此致

_______________區人民法院

具狀人：_______________

_______________年_______________月_______________日

需準備的立案材料：

1、起訴狀2份

2、原告身份證影印件份

3、被告工商查詢卡張（如法院要求，到薩爾圖工商局列印）

4、商品房買賣合同影印件份

5、交納購房款票據份

6、訴訟費42 、5元，可能還有其它訴訟費50元。

務必於xx年3月3日前立案交費。

2022年商品買賣合同3

賣方：______________________________

買方：______________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協議：

第一條房屋基本情況

賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為：____________區(縣)、__________________________小區(街道)、________幢、座、號(樓)、_________單元_________號(室)。

該房屋所在樓層為_________層，建築面積共___________平方米。

第二條房屋權屬情況

(一)該房屋所有權證證號為：________________________。

(二)土地使用狀況：該房屋佔用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。

土地使用權證號為：________________________，土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年_____月_______日止。

乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。

(三)該房屋性質為商品房。

(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。

(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。

第三條中介費

買賣雙方通過___________公司居間介紹(房地產執業經紀人：__________，經紀人執業證書號：______________)達成本交易。

中介費用為本合同房屋總價的_____%，買賣雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。

無論任何原因導致本交易未最後完成，已支付的中介費應該全部退還。

第四條成交價格和付款方式

(一)經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格為：人民幣___________元(小寫)，_____________________元整(大寫)。

上述房屋價格包括了該房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)買方付款方式如下：

1、本合同簽訂後____日內，買方向賣方支付定金成交總價的____%，即人民幣___________元。

2、該房屋過戶到買方名下後____日內，買方向賣方支付成交總價的____%，即人民幣___________元。

3、該房屋驗收交接完成後____日內，買方向賣方支付成交總價的____%，即人民幣___________元。

第五條權屬轉移登記和戶口遷出

(一)雙方同意，自本合同簽訂之日起____日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過_____個月)取得房屋所有權證書的，買方有權退房，賣方應當自收到退房通知之日起_____日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起_____日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。

如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的，每逾期一日，賣方應向買方支付全部已付款_____分之_____的違約金。

如逾期超過_____日，買方有權解除本合同，賣方應收到解除通知之日起_____日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

第六條房屋產權及具體狀況的承諾

賣方保證該房屋沒有產權糾紛，因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，賣方應支付房價總款_____%的違約金，並承擔其他賠償責任。

賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施裝置、裝飾裝修情況和相關關係，該房屋附屬設施裝置及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。

賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對各項房屋附屬設施裝置及其裝飾裝修保持良好的狀況。

在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信____________費用由賣方承擔，交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。

賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額在房屋過戶後_____日轉移給買方。

如賣方未按期完成專項維修資金過戶的，每逾期一日，賣方應支付已交付房價款_____分之_____的違約金。

第七條房屋的交付和驗收

賣方應當在房屋過戶到買方名下後30日內將該房屋交付給買方。

該房屋交付時，應當履行下列各項手續：

(一)賣方與買方共同對該房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接物品;

(二)買賣雙方在房屋附屬設施裝置、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;

(三)移交該房屋房門鑰匙;

(四)按本合同規定辦理戶口遷出手續;

(五)本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;

(六)本合同規定的其他應完成的事項。

本條規定的各項手續均完成後，才視為該房屋驗收交接完成。

第八條賣方義務

本合同簽訂後，賣方再將該房屋出賣給第三人，導致買方不能取得房屋所有權證的，買受人有權解除本合同，賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款，並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。

第九條稅、費相關規定

本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：

(一)賣方需付稅費：

(二)買方需付稅費：

(三)其他稅費由買賣雙方各承擔一半：

因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當於房價總款___%的違約金。

第十條違約責任

(一)逾期交房責任。

除不可抗力外，賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的，按照如下規定處理。

1、逾期在___日之內，自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金，並於該房屋實際交付之日起___日內向買方支付違約金，合同繼續履行。

2、逾期超過___日後，買方有權退房。

買方退房的，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款，並按照買方全部已付款的___%向買方支付違約金。

(二)逾期付款責任。

買方未按照第四條約定的時間付款的，按照以下規定處理：

1、逾期在30日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金，合同繼續履行;

2、逾期超過30日後，賣方有權解除合同。

賣方解除合同的，買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金，並由賣方退還買方全部已付款。

第十一條不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起___日內向另一方當事人提供證明。

上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第十二條爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十三條其他

本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。

雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。

對本合同的解除，應當採用書面形式。

賣方：_________________ 買方：_________________

________年_____月____日 ________年_____月____日

2022年商品買賣合同4

甲方(出售方)：

乙方(購買方)：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定，買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協議：

一、標的物

1、甲方所擁有的坐落於湖北省武漢市新洲區邾城街齊安大道老水產局宿舍樓二單元6樓B座，建築面積為88平方米，其現用途為自住。

2、甲方已於20xx年4月28日取得上述房屋的原購房合同。

3、甲方自願將上述房屋所有權及房屋使用權轉讓給乙方，乙方自願購買該房屋，甲方保證上述房屋所有權及房屋使用權無產權糾紛和無債權糾紛，否則，由甲方承擔一切法律責任。

二、房屋價款

買賣雙方同意按套計價，該房屋總價款為人民幣壹拾貳萬捌仟元整。

三、付款方式

買賣雙方同意按下述方式支付房款：一次性付款，乙方於辦理該房屋付款之日一次性付清全部購房款。

四、房屋交付

甲方應於簽訂房屋合同之日起7日內將合同約定房屋交付乙方，

房屋內裝置、設施及裝飾按口頭協商執行。

五、甲乙雙方權利與義務

1、在辦理產權過戶手續時，乙方按國家規定各自承擔有關稅費。甲方承擔原房屋過戶稅費。

2、甲方已裝修費用已計入房屋總價，隨房屋轉讓給乙方，雙方不得再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視訊號費用由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視訊號費用由乙方承擔。

3、甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定日期交付房屋的，自本合同約定的交付期滿第二天起實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

甲方逾期交房達10日，乙方有權解除合同，並可要求甲方支付已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行合同的，自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

4、甲乙雙方自簽訂本合同之日起30日內向房屋交易部門提出交易申請。

5、乙方交付房產全款後，而甲方不能交房時，則甲方應立即退回已付房產全款，並向乙方支付總房款的5%的賠償金。

六、因訂立本合同和履行本合同產生的爭議，包括合同效力，違約糾紛由雙方協商解決，協商不成的，按以下幾種方式解決：

1、向新洲區仲裁委員會提交仲裁;

2、向房屋所在地法院起訴。

七、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議。補充協議及附件，為本合同不可分割的組成部分，具有相同效力。

八、本合同於20xx年4月7日在武漢市新洲區心連心中介所簽訂。

九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，公證處備案一份，中介公司備案一份，各份具有相同效力。

甲方姓名：

住址：

身份證號：

聯絡電話：

乙方姓名：

住址：

身份證號：

聯絡電話：

簽訂日期：20xx年4月7日

2022年商品買賣合同5

買方：__________（下稱甲方）賣方：__________ （下稱乙方）

班級：_____________ 班級：__________________

學號：_____________學號：__________________

買賣雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量

第二條商品質量標準

商品質量標準可選擇下列第_______項作標準：

1、附商品樣本，作為合同附件（應註明樣本封存及保管方式，附件略）。

2、商品質量，按照__按國家_標準執行（須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。（副品不得超過_4_%）。

3、商品質量由雙方議定，具體為：___________以樣板為準__（應具體約定產品質量要求）。

第三條商品單價及合同總金額

1、商品定價，供需雙方同意按_雙方協議的價格________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2、單價：_________________________元（大小寫）

總價：_______________元整（大小寫）。

第四條包裝方式及包裝品處理___以紙箱為包裝單位，由賣方提供。（按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。）

第五條交貨方式

1、交貨時間：_____年_______月_______日前。

2、交貨地點：__________________。

3、運輸方式：___________________。

第六條驗收方法____開封驗收_____。

（按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。）

第七條預付貨款否

（根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。）

第八條付款日期及結算方式____貨到驗收合格日算起15天內支票付清全款。（出賣人在貨款到期支付前提供增值稅發票）

第九條運輸及保險____運輸由買方負責，保險由買方辦理並交保險費

（根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。）

第十條運輸費用負擔___買方承擔運費_____。

第十一條違約責任

1、需方延付貨款或付款後供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價_________%的違約金。

2、供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，供方應償付需方此批貨款總值__%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值__%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。

3、供方所發貨品有不合規格、質量或黴爛等情況，需方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續，並代為保管和立即通知供方，因此所發生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，並須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

4、約定的違約金，視為違約的'損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解協商或調解不成的，可向廣西南寧市中級人民法院人民法院提出訴訟。（或申請_________南寧仲裁委員會_________仲裁機構仲裁的解決）

第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方為有效。

第十五條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力合同副本一式__份，送____各留存一份。

甲方：_________（蓋章）乙方：__________蓋章）

法定代表人：__________（蓋章）法定代表人：___________（蓋章）

2022年商品買賣合同6

購貨方：

供貨方：

茲購方向供方採購以下產品，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、產品清單

二、應付總金額(RMB)：1000000元

三、付款方式：現金

四、包裝要求：無

五、到貨日期：20__年10月20日

六、到貨地點：黑龍江省依蘭縣凌志手機通訊

七、運輸方式：客運運費負擔：供貨方

八、雙方約定事項

1.供方保證在合同規定的時間內向購方提供上述產品，不耽誤購方的採購計劃。

2.購方收到貨物的24小時內必須將貨物檢驗完畢，並和供方隨貨出庫單核對，如發現諸如水漬、外包裝毀壞等可能導致產品受損的情況，應於收到貨物後四十八小時內書面通知供方，在此期限內購方沒有提出書面異議的，供方將視同購方收妥貨物。

九、產品質量

自購方收到產品起算，只要是屬於產品本身質量問題，供方，一個月內包換，一年內保修，終身維修，終身提供技術支援。

十、不可抗力及爭議解決方式

1.產品購銷雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

2.雙方合同履行過程中發生爭執的，雙方應協商解決或請求調解。

十一、未盡事宜，由雙方協商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。

十二、合同生效及失效

本合同一式兩份，購銷雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效，傳真件有效。本合同生效時限，以雙方中的一方最終簽訂日期為準，產品服務期起始同日計算。在購方購買的產品服務期或保修期結束之日起，本合同自動失效

供貨方：____________________購貨方：(蓋章)____________地址：______________________地址：______________________電話：______________________電話：______________________

授權代表：__________________

授權代表：______________________

____年_______月_______日________年_______月_______日

2022年商品買賣合同7

出售方(稱甲方)：地址：電話：

購買方(稱乙方)：姓名：性別：

出生日期________年____月____日國籍身份證號碼電話地址

第一條本合同依據中華人民共和國法律和(深圳經濟特區商品房產管理規定)制定。

第二條甲方經____市人民政府檔案批准，取得位於____市地段佔地面積平方米的土地使用權，使用期限自________年____月____日至年____月日止共計年，土地所有權屬中華人民共和國。甲方在上述土地興建__，屬結構，定名為，由甲方出售。

第三條乙方自願向甲方購買上述__內的第座(幢)樓單元，建築面積為平方尺，佔地(分攤面積平方尺)由甲方於________年____月____日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：

一、人力不可抗拒的自然災害；

二、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的；

三、其它非甲方所能控制的事件。上述原因必須經____市有關主管部門的證明檔案為依據，方能延期交付使用。

第四條甲乙雙方同意上述__單元售價為幣千百拾萬千百拾元角整。付款方式由乙方按指定收款銀行：帳戶名稱：帳號：付款辦法：

第五條乙方如未按本合同

第四條

第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至付款之日止，按____市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方，如逾期三十天內，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將__出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時，甲方可向乙方追索，如轉售盈益屬甲方所有。

第六條甲方如未按合同

第三條的規定將__單元交付乙方使用，應按合同規定交付日

第二天起至交付日止，以當時____市銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。

第七條在簽訂本合同時，甲方應將乙方原認購時所交付的定金__退回給乙方或抵作購樓價款。

第八條甲方出售的__須經____市建築質量檢驗部門驗審合格，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房後甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。

第九條乙方在交清購樓款後，由____市房管部門發給房產權證書，業主即取得出租、抵押、轉讓等權利，並依照國家和____省對深圳經濟特區的有關規定，享受優惠待遇。乙方在使用期間，有權享用與該__有關連的公共通道、設施、活動場所，同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設施和公共利益。乙方所購__只作使用。在使用期間不得擅自改變該__結構，如有損壞應自費修繕。乙方購置的__所佔用的土地，按有關土地管理規定繳納土地使用費。

第十條乙方所購__，如發生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經____市公證處辦理公證後，由____市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

第十一條本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字，均具有同等效力。

第十二條本合同自簽訂並經____市公證處公證之日起生效。如發生糾紛，雙方應本著友好精神協商解決，不能解決時，應提請____市仲裁機構仲裁或____市人民法院裁決。

第十三條本合同共頁，為一式三份，甲乙雙方各執一份，____市公證處一份，均具有同等效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

________年____月____日________年____月____日

2022年商品買賣合同8

甲方（買方）：（蓋章）

地址：

電話：

聯絡人：

乙方（賣方）：（蓋章）

地址：

電話：

聯絡人：

甲乙雙方根據中華人民共和國合同法，平等互利，協商一致，同意簽訂本合同，共同信守。

商品買賣合同

1.貨物名稱型號規格基本配置單位數量單價金額及合同價見表1：（ 滿足招標檔案要求）

號序 貨物名稱

型號規格

基本配置

單位

數量

單價

金額（元）

計：人民幣（大寫）

備註：

2.技術資料

乙方應隨貨物提供下列技術資料：

各系統的運用手冊

乙方應以書面或電子文件形式提供給甲方。

3.交貨地點 時間 或另見甲方書面通知。

4.售後服務：保修期

5.驗收

本合同的驗收期為貨物正式執行後七天內。

貨物驗收合格後，甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字並加蓋單位印章。如甲方在貨物送達後無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同款所規定的驗收期的，則視為其已驗收通過。

6.付款（詳見雙方說明的其它事項）

本合同以人民幣付款。

乙方所供貨物經甲方驗收合格並出具結算驗收證明書後，由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。

7.質量保證

乙方應保證所供貨物是全新的未使用過的，並完全符合行業規定的質量規格和效能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內應具有滿意的效能。在貨物最終交付驗收後不少於本合同條表3的質量保證期內，乙方應對由於設計工藝或材料的缺陷而產生的故障負責，

在質量保證期內，如果貨物的數量質量或規格與合同不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應儘快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。

乙方應在接到甲方或使用單位通知後，在本合同條的響應時間內，免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。

如果乙方在接到甲方或使用單位通知後，在本合同條的響應時間內，沒有彌補缺陷，甲方可採取必要的補救措施，但其風險和費用將由乙方負擔，甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。

8.誤期賠償

如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每週賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五（%）計收，直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五（5%）。一週按七（7）天計算，不足七（7）天按一週計算。並且，買方可考慮終止合同。

9.合同轉讓和分包

乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。

10.適用法律

本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。

11.合同生效

本合同在甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章後生效。

本合同一式四份，以中文書就，甲乙雙方各執一份，另一份報雨城區國庫科支付貨款，另一份報雨城區政府採購中心備案。

12.雙方需要說明的其他事項

簽約方：

甲方單位： 乙方單位：

（蓋章） （蓋章）

甲方法定代表人 乙方法定代表人

或授權委託人： 或授權委託人：

（簽章） （簽章）

年 月 日 年 月 日

2022年商品買賣合同9

合同號：

出賣方：

買受方：

為確保買受方工期順利完成，維護雙方共同的合法利益,經過雙方友好協商，達成如下協議。

一、買受方承建河北省霸州市皇冠海鮮酒樓--日本屋建造工程，出賣方須按照以下約定向買受方提供該工程商品混凝土。

二、出賣方提供的產品名稱，型號，價格，必須符合以下約定。

1、商品混凝土級配為c30。

2、水泥為早強矽酸鹽。

3、摻加早強外加劑、抗凍外加劑。

4、混凝土供應儘可能為當天上午9時左右運輸到施工現場，並配置泵送車。

5、混凝土試塊由買受方指定車次，出賣方製作，買受方養護並按規定送測試中心試壓。

6、以上1——5條組成為合同單價。

7、合同單價為：375、00元/m3（含稅費）。

三、質量技術要求及驗收標準和異議期限；按國家質量技術要求及國家標註執行，異議期為工程結束45天。

四、砼量計算方法及合理損耗：按出賣方發貨單計算用量，買受方有權不定車次跟車抽檢作為結算依據。

五、付款方式及期限：供貨結束後次日一次性付清。

六、違約責任：

（1）出賣方確保質量並及時供貨，如違約則承擔全部責任，並每天按未付款的3%收取違約金。

（2）買受方按合同規定及時付款，如違約則承擔全部責任，並每天按未付款的3%收取違約金；

七、解決合同糾紛方式：由雙方儘量協商解決，如協商不成時，由工程所在地人民法院裁定；

八、為確保出賣方及時供貨，1由買受方提前一天通知供砼數量、部位及等級。2指派專人驗收及卸料。3確保施工現場道路暢通及車輛安全。

九、每月22日結算當月砼發生量，並委託簽字認可。

十、合同有效期：本合同自簽字之日起生效，至雙方交易完全結束後自動解除。

十一、其他商定事項：

十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。

出賣方：__________

買受方：__________

法定代表人：__________

法定代表人：__________

委託代理人：__________

委託代理人：__________

聯絡電話：__________

聯絡電話：__________

單位地址：__________

單位地址：__________

2022年商品買賣合同10

合同編號_____________________

____市稻穀買賣合同(版)

賣方(甲方)_________________________

買方(乙方)_________________________

根據(中華人民共和國合同法)、(糧食流通管理條例)及其他有關法律法規的規定，本著公平、公正和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商就稻穀買賣有關事項達成協議如下：

第一條品種、數量、等級

品種：___________________________________。

數量：___________________________________。

等級：___________________________________。

生產年份：___________________________________。

縫口標準：___________________________________。

第二條質量標準質量標準：___________________________________。

第三條包裝包裝要求：___________________________________。

包裝費用由_________方承擔。

第四條價款單價：_______________元公斤。

總價款：_______________元。

第五條交付方式

1．時間與數量

(1)甲方於________年____月____日向乙方交付________公斤。

(2)___________________________________________________。

2．方式按照下列第______項方式執行：

(1)乙方自行提貨。

(2)甲方按照約定的地點________________交貨。

(3)其他：_______________________________。

3．運輸費用運輸費用_______元噸，由_______方承擔。

第六條驗收雙方按合同約定的數量和質量標準進行驗收，並開具驗收單。對驗收結果有異議的以權威機構檢測的結果為準，檢測費用由責任方承擔。

第七條價款支付按下列第_______項方式支付價款。

1．即時結清。

2．乙方在稻穀交付後______內結清。

3．其他方式：_______________________________。

第八條違約責任1.甲方少交或乙方少收合同約定稻穀數量的，應向對方支付少交或少收稻穀價款______%的違約金。

2．甲方遲延交貨或乙方遲延提貨的，每遲延____日，按合同價款_______%的標準向對方支付違約金。

3．乙方逾期支付價款的，應當按照逾期支付價款每日______%的標準向甲方支付違約金。

4．甲方交付的稻穀質量不符合約定的，乙方有權要求調換，由此造成損失的，甲方應予以賠償。

5．其他違約責任：_______________________________。

第九條其他約定事項_____________________________________。

第十條爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商或者申請調解解決；或選擇下列第_______種方式解決。

1．提交上海仲裁委員會仲裁。

2．依法向人民法院起訴。

第十一條附則本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式____份，

甲方_____份，

乙方______份，

均具同等法律效力。

甲方______________________

乙方_____________________

住所______________________

住所_____________________

法定代理人______________________

法定代理人_____________________

委託代理人______________________

委託代理人_____________________

聯絡地址________________________

聯絡地址_______________________

XX編碼________________________

XX編碼_______________________

聯絡電話________________________

聯絡電話_______________________

簽約地點________________________

簽約地點_______________________

簽約日期________________________

簽約日期

2022年商品買賣合同11

出賣人(以下簡稱甲方)：

買受人(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方就簽訂的編號為 的《商品房買賣合同》(以下簡稱"該合同")及附件之未盡事宜，經雙方平等、自願、協商訂立本補充條款如下：

第一條 商品房交付後，若該房屋的實測套內建築面積和公共分攤建築面積與合同約定的套內建築面積和公共分攤建築面積誤差比值均在±3%(含3%)之內的，雙方據實結算房價款。

若該房屋的實測套內建築面積或公共分攤建築面積與合同約定的套內建築面積或公共分攤建築面積誤差比值超過±3%(不含3%)時，則買受人有權退房。(1)買受人退房的，出賣人應在買受人提出退房之日起30日內返還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產貸款利率計算)，並向乙方支付已付房價款 %的違約金。(2)買受人不退房的，實測套內建築面積或公共分攤建築面積超出合同約定的套內建築面積或公共分攤建築面積+3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人;實測套內建築面積或公共分攤建築面積超過合同約定的套內建築面積或公共分攤建築面積-3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

第二條 根據該合同及補充協議規定，若甲方應返還乙方面積差價款的，甲方應於收到房屋土地測繪部門實測面積資料檔案之日起30日內向乙方返還面積差價款。甲方逾期返還面積差價款的，甲方應承擔違約責任(違約金的計算方法為每逾期一日，違約金為差價總款的萬分之叄)。

第三條 甲方因不可抗力逾期交房的，甲方應自不可抗力發生之日起30日內告知乙方並向乙方提供政府有關部門不可抗力證明後方可憑此免責。

第四條 甲方應當在該商品房交付使用後 日內(即在 年 月 日前)代理乙方到政府房地產管理部門辦理完畢該商品房產權變更登記過戶手續，且申領取得該商品房房地產權屬證件。 否則：(1)乙方有權單方解除該合同及補充協議，甲方應自乙方提出退房要求之日起30日內退還乙方已付房價款及利息(利息按中國 人民銀行同期固定資產貸款利率計算)，並向乙方支付總房價款 %的違約金;(2)若乙方不退房的，甲方應自乙方提出繼續履行合同之日起30日內向乙方支付總房價款 %的違約金，並繼續履行該合同 及本補充協議。

第五條 甲方按照該合同第八條和第十一條的規定向乙方交付房屋時，甲方應向乙方出示並提供《北京市建設工程竣工驗收備案表》和測繪部門該商品房實測面積資料及該合同規定的其他法律檔案，並經乙方簽字驗收確認該房屋達到該合同第十四條及所有附件規定標準後，雙方共同簽署房屋驗收交接單。否則，甲方交付房屋不符合上述規定或不能出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，乙方有權拒絕接受房屋，由此產生的延期交房違約責任由甲方承擔(違約責任詳見該合同第九條規定)。

第六條 甲方應保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實性，並作為該契約附件組成部分：

1、該商品房建築、裝修、裝飾、空氣質量等標準符合國家、北京市及有關部門環保要求，否則乙方有權解除本合同，並按照合同有關規定追究甲方的違約責任;

2、 智慧化系統：

(1)門禁系統： 門禁感應器和感應卡，並具備小區聯網功能。

(2)綜合佈線系統： 綜合佈線產品，專用超五類線電纜入戶，每戶均設定雙口資訊插座(主臥室、起居室各一個)，總出口頻寬 M 、入戶頻寬 M。

(3)樓宇可視系統： 樓宇可視對講系統。

(4)保安監控系統： 攝像機， 面分割器。

(5)停車場監控系統： 讀卡器和感應卡， 控制器。

6、房屋交付後若房屋的上述裝修、裝置與附件規定的標準不符的，甲方應按照該合同第十三條規定執行。

7、出賣人實際向買受人交付的房屋質量標準不低於樣板間裝飾裝置質量標準。裝置和裝修標準與樣板間不一致時，買受人所購 房屋之裝置和裝修標準以樣板間裝修裝置質量標準為準，但是雙方簽訂的《商品房買賣合同》附件三有明確約定的裝修裝置標準不同於樣板間裝修標準除外。

第七條 甲方保證乙方所購房地產不存在抵押或其他第三方權利主張。否則，乙方有權單方解除該合同及補充協議，甲方應自乙方提出退房要求之日起30日內返還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產貸款利率計算)，並向乙方支付總房價款 %的違約金;若乙方不退房的，甲方應自乙方提出繼續履行合同要求之日起30日內向乙方支付總房價款 %的違約金，並繼續履行該契約及本補充協議。

第八條 自乙方按照《商品房買賣合同》規定的付款方式辦理完畢個人住房按揭貸款手續後，《商品房買賣合同》及本補充協議中"已付房價款"、"應付房價款"即為《商品房買賣合同》第四條規定的"總房價款"。

第九條 甲方根據《買賣合同》及本補充協議負有通知義務時，均應採用書面形式。該書面通知均以手遞或特快專遞的方式送達，送達日期以乙方或乙方指定的代簽人簽收日期為準。

第十條 本補充協議是該合同不可分割的組成部分，由甲、乙雙方在簽署該合同時同時簽署，同時登記，與該合同具有同等法律效力，本補充協議與該合同內容相牴觸的，以本補充協議為準。本補充協議爭議的解決同該合同第十九條之規定。

第十一條 本補充協議未盡事宜，按照有關法律、法規及建設部《商品房銷售管理辦法》之規定執行，或雙方另行協商、簽訂補充協議。

第十二條 本補充協議一式 肆 份，附訂於該合同之後。 第十三條 其他：

甲方： 乙方：

法定代表人： 委託代理人：

或委託代理人：

簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日

2022年商品買賣合同12

甲方(買受方)：______________

乙方(出賣方)：______________

遵照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》等相關法律法規，甲方同意向乙方訂購B棟寫字樓屋面保溫工程所需的泡沫混凝土，為明確雙方的責任，經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、供貨內容：______________。

二、地點：____區解放碑上小較場。

三、泡沫混凝土的強度等級、數量、單價清單詳見下表：泡沫混凝土供應訂貨清單說明：

1、表中泡沫混凝土數量為暫定數，結算以實際用量為準結算。

2、訂購清單中所列單價包括原材料採購、泡沫混凝土攪拌、運輸到施工現場並泵送至施工麵攤鋪、振搗、平整的價格，且在合同期內不作調整。

3、本工程所需的〃C32.5水泥由甲方代為採購，採購價格雙方簽字確認，結算時從乙方工程款中扣除。

四、本工程泡沫混凝土計量及結算付款方法：

1、本工程泡沫混凝土計量按雙方現場實際收方計量;

2、施工完畢，經甲方驗收合格後3天內辦完結算，結算書籤字後，5天內支付決算工程的全款。以上款項支付均以轉賬結算，乙方按實際計量金額開具普通發票。

五、質量和驗收標準：按照《____市居住建築節能設計標準》DB505024-、《屋面工程質量驗收規範》GB50207等相關檔案進行驗收。驗收方法為現場驗收，乙方對產品質量負責，甲方對數量和外觀質量提出異議期限為交貨時。

六、雙方責任：

1、未經乙方技術負責人同意，甲方不得摻入外加劑、摻合物、注水，因違反操作而引發的泡沫混凝土質量事故，由甲方負責。

2、甲方負責輸送泡沫混凝土所需的電力、照明、水源，負責施工現場保衛和安全，施工現場應做到道路平整、暢通，堅實，警示標誌明顯。

3、甲方應填寫“泡沫混凝土供應計劃表”並至少提前24小時書面通知乙方，因各種原因需要更改供應計劃，甲方應提前3小時書面通知乙方。因通知不及時所造成損失，由甲方負責。

4、在乙方未違約的條件下，甲方嚴禁使用其他廠家的同類產品，如特殊情況，甲方要採用其他廠家同類產品必須雙方協商同意，否則視為甲方違約。

5、甲方如發現乙方產品質量與本合同第五款不符，甲方不予收貨，由乙方另行換貨或由雙方協商解決，且由此導致的一切損失由乙方賠付給甲方。

6、乙方應提前安排組織好生產，並按甲方的計劃時間、交貨地點、規格數量及時供貨，否則因供貨不及時造成的工程延誤等一切損失均由乙方負責。

7、乙方應提供蓋有本公司財務專用章或發票專用章的正規發票，否則視為違約。

8、乙方必須持有____市建委審查頒發的資質等級證書，並嚴格按照資質等級證書核定的營業範圍供應泡沫混凝土。

9、乙方在泡沫混凝土的生產過程中應嚴格執行現行國家有關技術規範標準，以及____市現行有關技術規範標準，並將產品質量符合有關規範標準的書面證明資料、產品檢驗檢測報告、產品合格證書等相關資料交給甲方。

10、乙方不能按合同約定供應泡沫混凝土，則視為乙方違約，若多次出現上述情況，則甲方有權視情況更換供貨廠家，要求乙方賠償甲方由此而發生的相關經濟損失。

七、合同爭議解決方式：因履行本合同發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院起訴。

八、違約與索賠：

1、甲方不按合同履行各項義務，不按合同約定支付貨款，以及發生的其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任，如果甲方系因資金困難導致無法及時付款，乙方應給以理解，並延期付款，具體延期時間經雙方協商確定。

2、供需雙方嚴格遵守本合同的各項條款，如任何乙方違約，按《民法典》執行。

九、本合同自甲、乙雙方簽章之日起上校。泡沫混凝土供應完畢，甲方按結算總價支付完畢，乙方將相關資料全部交給甲方後，本合同即告終止。

十、本合同一式伍份，甲方叄份，乙方貳份，具同等的法律效力。

甲方：_____________

法定代表人：_____________

委託人：_____________

日期：_____________

乙方：_____________

法定代表人：_____________

委託人：_____________

日期：_____________

2022年商品買賣合同13

出賣人（以下簡稱甲方）：______地址：______聯絡電話：______

委託代理人：______聯絡電話：______

風險提示：______核實賣方身份

購房交易中的賣方必須是房屋的所有人或預期所有人。請務必核實賣方身份！否則可能導致房屋購買行為無效，產生不必要的糾紛，甚至遭遇詐騙，損失大筆購房款！

如需瞭解核實賣方身份的具體方式，建議您諮詢專業律師。買受人（以下簡稱乙方）：______地址：______聯絡電話：______委託代理人：______聯絡電話：______根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：______

第一條商品房情況風險提示：__核實房屋狀況

除正常考慮房屋戶型、結構等建築狀況和小區及周邊配套狀況外，買方還需謹慎核實房屋權利情況，如：______土地使用權型別、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷範圍，等等。

否則，可能因房屋存在權利瑕疵而給買方帶來巨大風險，出現即使交付了全部款項也無法實際取得房屋產權等情況。該商品房銷售許可證號：_______。商品房坐落：__________區、____縣路、道、____街。設計用途；建築結構；建築層數為層。建築面積___平方米，其中：______套內建築面積_平方米，公共部位分攤建築面積__平方米。商品房平面圖見附件一，商品房抵押、租賃等情況見附件二。商品房土地來源為：______，以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為____年，自____年____月____日至____年____月____日為止。

第二條商品房價款商品房銷售按建築面積計算，每平方米價格為___元（幣種：_________），價款為_元，計___（大寫）。

第三條商品房交付日期風險提示：______交房約定

建議雙方約定在買方付清首付款時即交房。對買方而言，實際交房不僅可以儘快使用房屋，更重要的是可以減少一房兩賣的風險。對賣方而言，雖然暫未收到全部房款，但因還未辦理房屋過戶手續，所以交房並不會帶來實質風險。商品房竣工，經驗收合格後，方可交付；未經驗收或驗收不合格的，不得交付。甲方於____年____月____日前，將商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同的，雙方同意按下列第種方式處理：______

1、變更合同。

2、解除合同。

第四條付款日期為____年____月____日，乙方按下列第_種形式付款：______風險提示：______付款方式

雙方應該在合同中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時間，確保買方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依，較好地維護自身權益。

儘量通過銀行轉賬或存款到賣方指定的賣方本人銀行賬號的方式來付款。現金支付方式存在較大風險，請謹慎選擇。如需選擇現金支付，請務必保留有效的付款憑證。

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式。

第五條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同

第三條約定日期交付商品房，逾期在____日內的，乙方有權向甲方追究已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，乙方有權按照下述的第_種約定，追究甲方違約責任：______

1、合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房價款的___向乙方支付違約金。

2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房價款的向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時，甲方還應承擔賠償責任。

第六條乙方逾期付款的處理乙方如未按本合同

第四條約定的日期付款，逾期在____日內的，甲方有權追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，甲方有權按照下述的第種約定，追究乙方違約責任：______

1、合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按商品房價款的_向甲方支付違約金。

2、解除合同。乙方應每日按商品房價款的_向甲方支付違約金。風險提示：______違約責任

因為房產交易複雜且金額較大，有時會出現意想不到的狀況，導致違約行為。為了能避免以後出現扯皮現象，需要在簽署合同時就明確寫清雙方的責任和權利，以及違約金的償付金額和時間，遵循的原則就是雙方責權利對等。

第七條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售面積差異不超過3%（包括3%）的，每平方米價格保持不變，商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過3%的，雙方約定如下：_______。

第八條商品房質量及保修責任甲方交付的商品房的質量和裝置等應符合國家有關規定和甲方的承諾（見附件三），未達到國家規定標準和承諾的，甲方應承擔責任。在乙方正常使用情況下，甲方應按照《____市商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的，甲方不承擔責任。

第九條商品房配套設施執行的約定下列配套設施執行日期約定如下：______

1、上水_；

2、下水_；

3、供電_；

4、燃氣（氣源種類）_；

5、暖氣_。上述配套設施未按約定日期執行的，甲方應在____日內採取補救措施，並賠償乙方損失；超過上述約定期限的，甲方應賠償損失，並且每項還應按商品房價款的__%向乙方支付違約金。

第十條商品房設計變更的約定甲方未徵得乙方同意，不得擅自變更商品房的房屋設計和環境佈局（見附件四）。確需變更的，甲方應自設計變更方案確定之日起____日內與乙方協商。乙方同意變更的，雙方訂立補充合同。乙方不同意變更，或甲方擅自變更的，乙方有權解除合同。解除合同的，甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應按商品房價款的_%向乙方支付違約金。

第十一條商品房交接風險提示：______明確交易程式

二手房交易可分為簽約、付款、交房、過戶四大步驟，每一個步驟都必須約定清楚，否則，一旦發生糾紛，對買方或賣方都有可能帶來巨大損失，如買方已付款但無法實際取得房屋，或賣方已交房、過戶卻收不回全部款項，等。

房屋涉及抵押或買方需要按揭付款的，則還需要辦理解押或按揭貸款等手續。

具體的約定較為細緻、複雜，建議請專業律師審查。商品房交付時，甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續，提供《____市商品住宅質量保證書》和《____市商品住宅使用說明書》，交接房屋鑰匙。

第十二條商品房產權登記商品房竣工驗收合格後，甲方須在____日內辦理房屋所有權初始登記。初始登記完畢後，甲方應在____日內，及時協助乙方辦結房屋所有權轉移登記。甲方未按時辦理房屋所有權初始登記或未在約定期限內協助乙方辦結房屋所有權轉移登記的，按下列第種約定處理：______

1、合同繼續履行。甲方應按商品房價款的_%向乙方支付違約金。

2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自乙方付款之日次日起至甲退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應按商品房價款的_%向乙方支付違約金。

第十三條物業管理關於物業管理的服務內容和收費標準等，按有關規定由乙方與物業管理企業訂立物業管理合同。

第十四條產權糾紛和債權債務糾紛的約定甲方保證在交付商品房時，無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛，由甲方承擔全部責任。

第十五條爭議處理本合同發生爭議，甲乙雙方應協商解決。協商不成時，按下列第_種方式處理：______

1、向___仲裁委員會申請仲裁；

2、向___人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件本合同未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充合同（見附件五）。附件一至附件五均為本合同不可分割的部分，具有同等效力。

第十七條合同份數本合同連同附件共頁，一式五份，甲、乙雙方各執一份，備案機關存留一份，其他二份備用，具有同等效力。

第十八條合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的，按照其約定。（以下無正文）甲方：______委託代理人：______日期：______乙方：______委託代理人：______日期：______

2022年商品買賣合同14

甲方（出售人）：_________

地址：_________

電話：_________

乙方（認購人）：_________

身份證件號碼／公司註冊號：_________

地址：_________

電話：_________

丙方（經紀機構）：_________

地址：_________

電話：_________

乙方經過了解，有意向購買甲方開發建設的_________物業（以下簡稱該物業）。其建築面積_________平方米，套內建築面積_________平方米，認購價￥_________（大寫：_________）。《商品房預售許可證》號：_________。經與甲方協商，達成以下協議：

1、甲乙雙方在簽訂本認購書時，乙方願意支付￥_________（大寫：_________）給甲方作為認購該物業的訂金。

2、乙方應於本認購書籤訂後_________日內（即_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止）到_________簽訂《商品房買賣合同》。並帶上如下證件和資料：

（1）本認購書；

（2）身份證明原件和影印件；

（3）_________；

（4）_________。

3、訂金退還與不退還的約定。如甲乙雙方在約定的時間內簽訂《商品房買賣合同》，訂金抵作購房價款；如甲乙雙方在約定簽訂《商品房買賣合同》的時間內，甲方已將物業另售他人，甲方應雙倍返還乙方已付訂金；如乙方在約定的時間內不前來協商簽訂《商品房買賣合同》，訂金不予退還，甲方可將該物業另售他人；如甲乙雙方在約定的時間內，對《商品房買賣合同》的條文未能協商一致的，甲方應將訂金退還乙方，甲方可將該物業另售他人。

4、甲乙雙方如需變更本協議內容，應協商一致，並簽訂書面補充協議。

5、乙方如對所購物業瞭解清楚，有購買意向，甲方或乙方均可要求與對方直接簽訂《商品房買賣合同》。

6、甲方如委託房地產經紀機構銷售的，經紀機構應作為丙方在本認購書上籤章。

本認購書一式_________份，具有同等法律效力。其中甲方持_________份，乙方持_________份，丙方持_________份。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

丙方（簽章）：_________

_________年____月____日

2022年商品買賣合同15

為正確、及時審理商品房買賣合同糾紛案件，《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）已經公佈並實施。其中規定了商品房買賣中的懲罰性賠償原則，這一規定對規範房產市場，保護購房者的切身利益起到了一定的積極作用。但是這引發了商品房在適用《解釋》的同時是否適用《消費者權益保護法》（以下簡稱《消法》）的問題上眾說紛紜，本文僅就對商品房買賣合同糾紛中是否適用《消法》談談自己的一些拙見。

《解釋》中關於懲罰性賠償條款的規定如下：

第八條具有下列情形之一，導致商品房買賣合同目的不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：

（一）商品房買賣合同訂立後，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人；

（二）商品房買賣合同訂立後，出賣人又將該房屋出賣給第三人。

第九條出賣人訂立商品房買賣合同時，具有下列情形之一，導致合同無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：

（一）故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明；

（二）故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實；

（三）故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。

其中購房者在購房過程中出現以上的5種情況時除了可以要求開發商返還已付購房款及利息，可以要求由此造成的損害賠償，之後還可以主張不超過已付購房款一倍的懲罰性的賠償。也就是說如果發生了以上的5種情況時購房者可以要回的款項的最高額為已付購房款加上相當於已付購房款的懲罰性賠償金再加上已付購房款的利息及造成的損失，即雙倍的已付購房款、利息還有損害賠償金。這樣一來，《解釋》規定的特定的情況的賠償金額可能超出《消法》規定的因欺詐而應給予的雙陪賠償。

這樣就產生了一個問題：在商品房買賣合同糾紛當中除了《解釋》規定的幾種欺詐以外的欺詐是否適用《消法》的雙倍賠償？

關於是否適用的問題，有兩種不同的觀點：

1.適用。《解釋》規定的情況與《消法》的規定並不衝突，在符合《解釋》規定的具體情形時，無論適用《解釋》還是《消法》都可以。

2.不適用。消法制定時，所針對的是普通商品市場嚴重存在的假冒偽劣和缺斤短兩的社會問題，所設想的適用範圍的確不包括商品房在內。同時制定的《產品質量法》明文規定不包括建築物，可作參考。再就是從目前的實踐來看，大多法院也不認為商品房交易適用《消法》第四十九條規定，主要原因是，商品房買賣合同金額巨大，動則數十萬、上百萬，判決雙倍賠償會導致雙方利害關係失衡。綜上，此種觀點認為，商品房交易過程中開發商應承擔的賠償責任是合同約定的賠償責任或賠償實際損失的責任，而不是《消法》所規定的雙倍賠償責任。

以上兩種觀點本人認為都過於絕對。我們要根據具體情況區別對待，分別適用。

首先，我認為能適用：

1.從立法本意上來說，《解釋》規定的賠償額度，按照上面的分析，最高額度可能超出已付購房款的雙倍。解釋規定的這幾種欺詐行為是屬於商品房買賣糾紛之中最嚴重、最惡劣的幾種。也就是說，這幾種最惡劣的情況可以適用《解釋》規定的最高雙倍以上的懲罰性賠償，那麼，除了《解釋》規定的幾種嚴重的欺詐情況之外的欺詐行為，應該是適用《消法》的雙倍賠償。當然，實踐中，很難適用最高的雙倍以上的懲罰性賠償，但法律規定的應然狀態與法律適用的實然狀態的差別，跟立法本意無關。

2.從法律的體系上來說，《消法》既然沒有明確規定其調整範圍不適用於商品房，那麼就是適用。《解釋》同樣沒有規定如果與《消法》衝突時的適用規則，其實，本來就不衝突。立法者在立法時，因為要維護法律的統一性、權威性、嚴密性，會在立法時儘量的消除法律衝突，儘量不要留下立法的空白。所以說《解釋》和《消法》都是適用的。

3.《解釋》在商品房合同買賣糾紛中加入了因欺詐而導致的懲罰性的措施，目的是在遏制開發商在商品房買賣中利用優勢欺詐購房者，從而導致的巨大的事實不公。那麼我們可以推論：在商品房的買賣中，一般的欺詐適用懲罰性賠償符合立法本意，只是一個度的問題。也就是說，可以適用懲罰性賠償，1倍、1.5倍、2倍等，但不能超出《解釋》規定適用於特定的五種欺詐的懲罰性賠償的範圍。

其次，我認為要有限制性的分別適用。

也就是說在商品房買賣合同糾紛當中情況千差萬別，一味的去適用雙倍賠償或不適用雙倍賠償都可能在具體案件當中導致不公平的現象發生。我們要根據具體情況區別對待，分別適用。

1.如果在商品房買賣合同糾紛中一刀切，全部不適用雙倍賠償，就只是《解釋》規定的幾種情況最高可以適用雙培以上的懲罰性賠償，而在商品房合同糾紛中的其他欺詐行為就只能是返還款項，支付違約金，或賠償實際的損失。那麼如果其他的欺詐行為的確沒有《解釋》規定的開發商的主觀惡意強，但實際造成的損害結果相當大（不一定達到已付購房款的一倍），()這實際上性質的惡劣程度不亞於《解釋》規定的那幾種情況，即已經達到了《解釋》實行懲罰性賠償責任的制定意圖，那麼我們就應該適用雙倍賠償；如果造成的損失不是很大，那麼就只是按實際的損失來陪。至於損失達到已付購房款的多大比例才適用《消法》的雙倍賠償，要綜合多方因素，多種情況，比如已付購房款的絕對額、欺詐隱瞞的時間長短、造成損失型別的多少等。

2.如果在商品房買賣合同糾紛中，一般的欺詐行為全部不適用《消法》的上雙倍賠償，則很難在不同的欺詐情況下（包括商品房買賣合同糾紛中的一般欺詐和《解釋》規定的嚴重的幾種欺詐）保證賠付比例的公平。這樣會導致一種傾向：開發商因為《解釋》規定的嚴重欺詐在實踐中都不可能導致雙倍的懲罰性賠償，那麼會慫恿他們的一般性欺詐行為；如果一般性的欺詐能有條件的適用《消法》的雙倍賠償，那麼嚴重的欺詐行為在實踐中可能用到了雙倍的賠償甚至於更高的雙倍賠償加利息、損害賠償的機率大增。這樣才會起到抑制開發商這種欺詐行為的作用。

總之，商品房買賣合同糾紛既要適用《消法》，又要有限度的分情況適用，以期能儘量的發揮《消法》和《解釋》的效用，切實抑制開發商的欺詐行為，從而保護購房者的利益。